Взыскание долга

1. 1. Большой опыт работы по международным спорам.

1. 1. У нас много специалистов в разных областях;

1. 1. Мы знаем реальную практику. Именно знания практики помогают правильно решить судебный спор;

1. 1. Мы можем принять оплату на счет в ЕС.

Способы вернуть денежные средства

• • Досудебная претензия. В некоторых случаях стороны договариваются, и поставщик сам оплачивает товар без применения штрафов и других санкций.

• • Возвращаем деньги через суд. Выбираем суд, отправляем исковое заявление, получаем решение и исполняем его.

• • Не понятно в какой суд нужно подавать исковое заявление;

• • Какой закон должен применяться;

• • Где исполнить решение суда.

Попробуйте договориться с иностранным партнером без суда.

Смотрим, что написано в договоре

Что выбрать: государственный суд или коммерческий арбитраж?

Арбитражный суд России

• • По месту нахождения имущества иностранного партнера в России;

• • По месту исполнения договора поставки в России.

Что нужно предоставить по подаче искового заявления?

Исковое заявление. Основные моменты

Применимое право

• • Заключение эксперта в этой сфере права;

• • Ссылки на иностранные нормы, комментарии к закону другой страны;

• • Ссылки на опубликованные нормы.

Доказательства в суде

• • Подписанные акты-приема передачи товара;

• • Видео или фото передачи товара;

• • Счета на оплату;

• • Переписка с партнером;

• • Документы при транспортировке товара;

• • Почтовые квитанции;

• • Спецификации.

Требования и приложение

Международный коммерческий арбитраж

Как подать исковое заявление в коммерческий арбитраж?

• • Коммерческий арбитраж в России.

• • Коммерческий арбитраж в Стокгольме.

• • Коммерческий арбитраж в Париже.

1. 1. Выберите арбитраж, выше мы дали список самых популярных, можете выбрать и другой;
      1. Соберите документы, оплатите организационный сбор и напишите просьбу об арбитраже. Здесь же нужна и арбитражная оговорка, она может быть в контракте или в дополнительном соглашении.
      1. Зайдите на сайт и найдите почту арбитража, отправьте туда просьбу об арбитраже со всеми документами, приложите квитанцию об оплате организационного сбора.
      1. 1. Арбитраж ответит подтверждением об арбитраже. Выберите арбитров, язык, место для рассмотрения спора (можно онлайн или офлайн). Оплатите остальные сборы, отправьте чеки в арбитраж.

Решение спора в коммерческом арбитраже

Исполняем решение суда в России

Чтобы начать исполнительное производство, нам нужен исполнительный лист. Его можно получить только в государственном арбитражном суде.

Заключение

Договор займа, как и любой другой вид договора, прекращает своё действие после того, как стороны соглашения выполнят установленные в нём обязательства в определённый срок. Однако, при этом, можно расторгнуть договор займа посредством обращения в суд по нескольким существенным основаниям. В этой публикации мы поговорим о возможности расторжения такого вида соглашения, проанализируем все возможные основания для расторжения контракта и приведём пример из нашей практической деятельности.

Статья 807 ГК РФ:

По договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заёмщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заёмщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Досрочно вернуть займ: основания

Расторгнуть договор займа досрочно возможно по причинам, перечень которых закреплён в законодательстве. Ключевые основания находятся в статье 450 ГК РФ. Однако, важно учитывать, что данный перечень является открытым. Подобное условие позволяет сторонам добровольно договориться о прекращении действия договора в связи с изменением определённых обстоятельств.

часть 2 статьи 450 ГК РФ:

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Условие о признаке существенности нарушения договора является очень важным при оценке возможности расторжения договора займа. Сторона должна проанализировать, имеет ли место в данном конкретном случае ущерб, который является значительным, и на который сторона рассчитывала при заключении займа.

Для наиболее полного представления о возможности взыскания займа в суде перечислим основные причины. Важно напомнить ещё раз, что они не являются закрытыми, то есть при любом другом существенном нарушении договора сторона имеет возможность досрочно расторгнуть договор займа.

Возможные основания для того, чтобы досрочно вернуть займ:

1. Первое, что приходит в голову при мысли о договоре займа, это неуплата долга и процентов по нему. Безусловно, недобросовестное исполнение, а точнее невыполнение обязательств по договору является ключевым и самым распространённым основанием для расторжения соглашения о займе. В данное основание также включается положение о нарушении сроков возврата заёмных средств. Суды однозначно в данном случае встают на сторону истца. Однако, удовлетворяют требование только о возврате суммы долга и процентов, накопленных на день подачи искового заявления. Моральный вред в контексте подобных судебных споров, как правило, остаётся без удовлетворения. Например, в деле, рассмотренном Басманным районным судом, судебным органом было отказано во взыскании морального вреда по следующей причине:

Решение Басманного районного суда по Делу № 2-2125/16:

«Из обоснований истца о причинении ему морального вреда следует, что моральный вред он связывает с причиненным ему имущественным вредом и расценивает заявленную к взысканию сумму морального вреда как компенсацию вследствие причиненного ему имущественного вреда. При нарушении имущественных прав, а невозврат долга – нарушение имущественных прав, компенсация морального вреда применяется лишь в случаях, специально предусмотренных законом. 
Каких-либо доказательств того, что ответчиком истцу причинены нравственные или физические страдания, вызванные неправомерными действиями ответчика, и доказательств наличия причинно-следственной связи между действиями ответчика и страданиями заявителя, фио не предоставил. В связи с этим, суд не находит оснований для возложения ответственности на ответчика за причинение морального вреда и признания того, что истцу действиями ответчика, своевременно не вернувшего долг и проценты по договору займа, причинен моральный вред».

2. Второе основание, являющееся более сложным, – оспаривание займа по его безденежности. Чаще всего ответчик ссылается на то, что фактически истцом была передана сумма меньше, чем указано в соглашении, то есть денежные средства не были переданы в полном объёме.

Но судебная практика в данном отношении достаточно противоречива. В особенности, споры касаются того, какая из сторон должна доказать факт безденежности: займодавец доказывает факт наличия у него определённой денежной суммы, либо заёмщик доказывает факт того, что он получил сумму меньшую, чем определено сторонами.

Некоторую точку в данном противоречии поставил Верховный суд Российской Федерации в 2021 году, указав следующее.

Определение ВС РФ от 14 декабря 2021 года N 1-КГ21-15-КЗ:

«Таким образом, обязанность доказать безденежность заёмной расписки должна быть возложена на ответчика.
Согласно буквальному значению содержащихся в представленной истцом расписке слов и выражений ответчик обязался вернуть долг в размере 250 000 рублей в указанный срок, в силу чего обязанность доказать безденежность расписки должна быть возложена на него».

3. Объявление заёмщика несостоятельным (банкротом): следует учитывать, что данное основание действует только в случае, если погашение долга не будет препятствовать восстановлению платёжеспособности несостоятельного лица.

4. Использование заёмных средств не в соответствии с целями займа. Речь идёт только о случаях, когда займ имеет характер кредитного обязательства. Отметим, что данное основание довольно редко применяется в суде.

5. Действие непреодолимых обстоятельств. Взыскать займ в суде можно в случае, когда имеют место причины, которые делают реализацию заёмного обязательства невозможной. Речь идёт о так называемых форс-мажорных обстоятельствах, или, например, признании стороны договора недееспособной, его смерти и т.п.

6. Действия мошеннического характера. К ним можно отнести действия, которые направлены на оказание давления на заёмщика. Например, принуждение к заключению заёмного договора посредством угроз. Заключение подобного вида договора по фиктивным документам или ложным сведениям является поводом для признания такого соглашения ничтожным.

7. Досрочно вернуть займ можно посредством признания сделки недействительной. Описание и характеристика последних содержится в статьях 168 — 173.1, 175 — 179 ГК РФ. Например, мнимая или притворная сделка, сделка с недееспособным (ограничено дееспособным) лицом, сделка, совершённая под влиянием существенного заблуждения и т.д.

Мнимая сделка — сделка, совершённая лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия.

Притворная сделка – сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, с иным субъектным составом.

Досрочно вернуть займ в одностороннем порядке

Возникает вопрос относительно того, возможно ли расторгнуть договор займа одной стороной. Ответ на этот вопрос является положительным. Однако, прежде, чем идти в суд, необходимо постараться урегулировать спор в порядке досудебного производства. Для этого необходимо направить уведомление другой стороне соглашения. Срок ответа на данный уведомление может быть определено сторонами или законом.

Досудебное уведомление о расторжении договора займа: пример

Между нашим клиентом и заёмщиком в 2021 году был заключён договор процентного займа. Сумма займа – 2 000 000 рублей, срок – 36 месяцев под 6% годовых. Согласно соглашению между сторонами в случае существенного изменения Банком России ставки рефинансирования и/или в связи с существенным изменением экономической ситуации в России, по соглашению сторон может быть принято решение об изменении размера установленных на сумму займа процентов.

В настоящее время размер ключевой ставки составляет 16 %. На момент заключения договора ставка была 5,5 %. Фактически, ставка сейчас увеличилась в три раза, что, безусловно, можно квалифицировать как существенное изменение.

В связи с этим по соглашению сторон может быть принято решение об изменении процентов на сумму займа. Займодавец хочет воспользоваться своим правом и установить с даты настоящего уведомления и до конца срока займа размер процентов на сумму займа, равный 16 %.

Согласно условиям договора, в случае несогласия одной из сторон на изменение процентной ставки, сумма займа и проценты за фактическое время пользования суммой займа должны быть возвращены займодавцу в течение 10 календарных дней с момента принятия такого решения.

То есть заёмщик вправе отказаться от изменения процентной ставки, но в таком случае заёмщик в течение 10 календарных дней с момента получения настоящего уведомления должен вернуть сумму займа (2 000 000 рублей) и проценты за фактическое время пользования займом. На сегодняшний день сумма процентов составляет 291 945 рублей.

Собственно, позиция клиента вполне ясна: заёмщик должен согласиться на соразмерное увеличение ставки займа (16 %) либо вернуть сумму займа и проценты за пользование им.

Требования клиента были выражены в следующем:

принять повышение ставки займа до 16% с момента получения настоящего уведомления и письменно уведомить об этом займодавца, либо;

вернуть сумму займа в размере 2 000 000 рублей, а также процентов за фактическое время пользования займом (291 945 рублей) в течение 10 календарных дней.

Ответственность заёмщика мы описали следующим образом:

В случае если настоящее требование не будет исполнено в полном объёме и в указанный срок, то займодавец будет вынужден незамедлительно принять меры по защите своих прав путем обращения в судебные органы с отнесением всех судебных расходов, в том числе стоимости расходов на услуги юридической компании, госпошлины, почтовых и иных расходов на счёт заёмщика.

В случае оплаты долга за пределами установленного срока займодавец не откажется от требования по возмещению любых уже понесённых к этому моменту затрат.

Взыскать займ в суде

Если досудебное урегулирование спора в виде уведомления не сработало и другая сторона проигнорировала предложенные условия, то своё право возможно защитить с помощью обращения в суд. Для того, чтобы подать исковое заявление в суд, необходимо иметь при себе следующие документы:

1. копию договора займа;

2. копию отправленного уведомления;

3. квитанцию об оплате государственной пошлины;

4. подтверждение позиции истца, то есть доказательства, подтверждающие нарушение обязательств по займу.

Судебный орган следует определять, исходя из места жительства ответчика (либо по соглашению сторон в договоре займа). Исковое заявление должно содержать ёмкую, но при этом полную информацию об обстоятельствах, начиная от заключения договора займа до обстоятельств, которые стали причиной расторжения соглашения.

В просительной части следует обозначить требование расторгнуть договор займа и изложить материальные требования к ответчику, например, вернуть сумму заёмных средств с учётом процентов на сегодняшний день.

Выводы

В завершении этой темы хотим точечно отметить, каким образом и из каких этапов состоит расторжение договора займа. Напоминаем, что соглашение о займе может быть расторгнуто в двух случаях:

первый — соглашение сторон;

второй – в одностороннем порядке.

Односторонний порядок предполагает составление соответствующего уведомления. Безусловно, судебная практика, в основном, базируется на том, что досрочно расторгнуть договор хочет именно сторона, которая предоставила займ.

Алгоритм действий следующий:

Первое. Уведомление. Одна из сторон договора займа предлагает изменить условия действующего соглашения, а в случае отказа – прекратить имеющиеся обязательственные отношения. В уведомлении сторона должна чётко и понятно изложить свою позицию и предложить конкретные меры по дальнейшему взаимодействию между сторонами. В этом документе необходимо избежать двойных формулировок для того, чтобы прийти к компромиссу с другой стороной договора.

Второе. Ответ. Другая сторона соглашения должна дать ответ на уведомление в указанный в нём срок. По умолчанию он составляет до 30 дней, однако стороны могут договориться об ином сроке. Идти в суд можно только в случае, если получен отказ либо по истечении обозначенного срока ответ не пришёл.

Третье. Иск. Судебный орган рассматривает исковое заявление, устанавливая все обстоятельства произошедшего, рассматривая, каким образом и в какой сумме были переданы денежные средства, имело ли место погашение заёмщиком долга и процентов по нему, а также насколько серьёзной является просрочка, её размер и длительность.

Четвёртое. Расторжение займа. Договор займа прекращается посредством вынесения судебного решения, в котором обозначено дальнейшее выполнение возложенных судом обязательств и порядок взыскания суммы задолженности. После расторжения договора займа обязательства между сторонами является прекращёнными. Однако данный факт не освобождает заёмщика от выплаты суммы долга, процентов по нему, а также иных материальных требований истца. При этом точный размер и состав материальных требований определяет суд.

Как вы могли заметить, наши юристы нашли основания, которые не содержатся в перечне ключевых поводов для расторжения договора займа. Именно в этом и состоит главная работа и задача юриста. Специалист может обнаружить такое основание, которое не содержится в нормах гражданского законодательства, но при этом является существенным, а, следовательно, с помощью него возможно досрочно расторгнуть договор займа.

Недавно мы писали о типовых спорах по госконтрактам. В этой статье подробно остановимся только на одном виде таких споров, но самом популярном: в суд по муниципального контракту, если заказчик отказывается платить. Как в такой ситуации действовать подрядчику, чтобы выиграть спор по госконтракту?

1. Направьте заказчику претензию с требованием об уплате долга

В первую очередь, обратим внимание нашего читателя, что мы являемся сторонниками и амбассадорами досудебного мирного урегулирования споров по контрактам. Да-да, юристы могут не голосовать за суд! Причина простая: на первом месте у нас – доверитель, и уход от судебной процедуры позволяет сохранить его время, нервы и деньги. У нас много статей по поводу юридически грамотной претензионной работы, например, недавно писали про претензии в рамках гарантийного срока.

Чтобы взыскать по муниципальному контракту, соблюдение претензионного порядка обязательно. К иску прикладывается сама претензия, а также доказательства ее вручения заказчику. Если эти документы не направить в суд, то исковое оставят без рассмотрения.

В претензии зафиксируйте период и сумму задолженности, а также напишите, что вправе взыскать пени за просрочку. Что делать, если в претензии забыли написать про пени? Ничего страшного в этом нет, так как Верховный суд разъяснил: соблюдение претензионного порядка в отношении основного долга означает также соблюдение такого порядка в отношении неустоек. Поэтому даже если в претензии вы истребовали лишь сумму основного долга, все равно в иске можно прибавить пени.

2. Если от заказчика поступила встречная претензия, направьте ответ

Маркеры, по которым можно определить, что заказчик не собирается платить и придется идти в суд по муниципальному контракту:

• заказчик прислал вам претензию с указанием на недостатки со стороны исполнителя
• заказчик направил акт о выявленных дефектах
• заказчик вызывает на освидетельствование недостатков
• заказчик требует провести экспертизу сданного объекта на наличие недочетов

Получив такой месседж, нужно насторожиться, ведь заказчик не хочет оплатить из-за недостатков. В суде заказчик может заявить о дефектах с целью уменьшить сумму иска или вообще избежать взыскания. Поэтому напишите заказчику ответ на претензию по контракту, учитывая следующие принципы:

а) опишите свою версию событий, а юристы по строительному подряду помогут сделать это в контексте закона;

б) передвиньте границу ответственности за недостатки в зону самого заказчика: не вовремя передана техническая документация; дефект возник из-за некачественного давальческого материала; заказчик не соблюдал инструкции по эксплуатации объекта и т.д.

в) раскритикуйте процедуру выявления недостатков выполненных по контракту работ: заказчики грешат тем, что не вызывают исполнителей на совместное освидетельствование недостатков, а это противоречит закону и делает акт о фиксации недостатков недействительным.

г) если подрядчик реально виноват и в его работе есть дефекты — устраните их по доброй воле, а в ответе на претензию сообщите заказчику, когда проведете ремонт.

Помните, что ответ на претензию – это практически отзыв на потенциальный встречный иск госзаказчика. Поэтому подойдите к этому серьезно, в том числе при помощи юристов по строительному подряду.

3. Сформируйте позицию по делу и соберите доказательства

Перед тем как обращаться в суд по муниципальному контракту, необходимо иметь четкую картину происходящего. Эта картина должна сформироваться на основании письменных документов, а не с чьих-то слов. Чтоб было легче понять, как это сделать, расскажем, как это сделали наши юристы. К нам обратился предприниматель, потому что заказчик не заплатил по муниципальному контракту. Мы выяснили все обстоятельства дела и сформировали пакет документов:

Итак, перед нами полная картина обстоятельств дела, и каждый свой довод мы можем подкрепить письменным доказательством.

4. Напишите исковое заявление в суд о взыскании долга

У нашей команды юристов есть свой подход к составлению исковых заявлений. Мы делим содержание иска на 4 блока:

1. Описание фактов. Если качественно подойти к выполнению третьего этапа, у вас будет готов один блок искового заявления – «Описание фактов».

2. Позиция истца. Напишите в 2 словах, почему считаете иск подлежащим удовлетворению.

3. Основания требований. Это правовые нормы, подтверждающие вашу позицию.

4. Требования истца. Это просительная часть иска; обычно ее формулируют также, как хотите, чтобы суд изложил резолютивную часть решения.

5. Список приложений. Это документы об обстоятельствах дела (правая часть таблицы), а также платежное поручение на госпошлину, почтовая квитанция о направлении иска ответчику, претензия и расчет исковых требований.

Можете ознакомиться с текстом искового заявления, когда не заплатили по муниципальному контракту.

Не забывайте, что за просрочку оплаты, заказчик обязан уплатить пеню. Она рассчитывается по формуле:

Сумма долга * к-во дней просрочки * 1/300 ключевой ставки

Размер ключевой ставки определяется на день уплаты долга (если долг оплачен добровольно) или на день вынесения судебного решения (если долг взыскивается в судебном порядке). В наше время предугадать рост ключевой ставки Банка России крайне сложно: она то резко падает (первое полугодие 2023 года ставка стабильно держалась на уровне 7,5 %), то непрерывно растет (с июля 2023 года ставка выросла до 15 % в настоящее время).

5. Активно возражайте против доводов заказчика; с этой целью может быть назначена судебная строительная экспертиза.

Сначала разберемся, что такое некачественный результат контракта:

— нарушены обязательные требования (СНИПы, ГОСТы)

— объект не пригоден для использования по назначению

В качестве доказательства некачественности используются:

 — переписка сторон, где подрядчик признает недостатки, обязуется их устранить

— двусторонний акт приемки с указанием дефектов

— односторонний акт заказчика, если подрядчик вызывался на приемку

— отрицательное заключение государственной экспертизы

Не является доказательством некачественности:

Х односторонний акт заказчика, если он составлен без вызова исполнителя

Х заключение досудебной экспертизы, если она проводилась без привлечения подрядчика

В строительных спорах очень часто назначается судебная экспертиза, так как для выявления недостатков нужно специальное техническое образование. Ходатайство об экспертизе может заявить как заказчик, так и подрядчик. К ходатайству необходимо приложить согласие эксперта на проведение исследования, документы о квалификации эксперта, платежное поручение о внесении денег в депозит на экспертизу.

Тем не менее, в нашем деле экспертиза не проводилась. Хотя суд настоятельно нам рекомендовал заявить такое ходатайство и неоднократно предупреждал, что риск его не заявления ложится на стороны. Мы от лица подрядчика по госконтракту однозначно возражали против экспертизы. Заказчик не оплатил из-за недостатков. Это он на них ссылается. Значит, он и должен предоставить доказательства существования недостатков. Однако сам заказчик против экспертизы не возражал, но и деньги для проведения на депозит не внес. В итоге, у суда не было оснований назначить строительную экспертизу.

Вы скажете: «Ведь заказчик представил акты, фиксирующие недостатки!». Напомним, что все акты заказчик составлял в одностороннем порядке, без вызова представителей подрядчика. В судебной практике по строительным спорам давно сформировалась позиция на это счет:

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Применительно к нашей ситуации, это означает, что односторонние акты заказчика являются отказом от приемки работ, и суду нужно проверить обоснованы ли замечания заказчика.

Почему суд признает односторонние акты заказчика недействительными:

• нет фото- и видео- фиксации дефектов
• нет конкретных характеристик дефектов (размер, площадь, расположение)
• отдельно представленные фотоснимки не позволяют установить, где и когда они сделаны
• некоторые дефекты невозможно установить на глаз (например, как у нас — несоответствие фракции щебня)

Также можно возразить: «Из хронологии событий видно, что подрядчик выполнил работы с просроком». Но по закону просрок не дает заказчику право отказаться от муниципального контракта. Единственное исключение – если в результате позднего выполнения работ результат уже не представляет интереса для заказчика. Яркий пример – арт-объекты, которые возводятся к Новому году.

В нашей ситуации интерес к работе у заказчика не пропадает. Он об этом и не заявлял. Более того, изначально сроки сдвинулись из-за заказчика. Поэтому про просрочку не ему говорить.

В нашей позиции был еще один козырь. Заказчик не оплатил из-за недостатков, НО ИСПОЛЬЗОВАЛ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДЕТСКИЙ САД. Мы подтвердили перед судом, что в садик с 01 сентября пошли дети. Заказчик сам ничего дополнительно не ремонтировал, в другие организации за ремонтом не обращался. То есть отремонтированный объект может использоваться по назначению, и заказчик это сам своими действиями подтверждает.

В соответствии со статьей 753 ГК РФ заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

Основанием для полного отказа в оплате является выполнение работ настолько некачественно, что требуется их полная переделка. А в настоящем деле таких доказательств нет.

Более того, нам удалось отбить нападки заказчика в части уменьшения цены контракта. А это не много, не мало – 1 млн рублей. Мы убедили суд подойти критически к актам заказчика, в которых он описал недостатки, вот с помощью каких приемов:

— недостатки описаны «в общем и целом», не даны никакие их характеристики и параметры (длина и глубина трещин, их месторасположение).

— не раскрыта методика определения стоимости этих мифических дефектов: заказчик на глазок сказал, что это стоит миллион.

Суд встал на нашу сторону и указал, что подобные недостатки могут быть зафиксированы только специалистами с обязательным указанием их параметров и с расчетом их стоимости. Заказчик от экспертизы уклонился как в досудебном порядке, так и в суде.

6. Необходимо защититься от включения в РНП

Суд по муниципальному контракту нередко сопровождается параллельным процессом: заказчик подает жалобу в УФАС на подрядчика, чтоб последнего внесли в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Попасть в РНП можно, если:

1) победитель уклоняется от заключения контракта, в том числе в установленный срок не подписал контракт либо не перечислил деньги в счет обеспечения своих обязательств по контракту,

2) в ходе исполнения контракта подрядчик существенно нарушает условия выполнения работ.

Внесение в РНП влечет запрет на участие в закупках в течение следующих 2 лет. Кроме того, если подрядчик специализируется на муниципальных контрактах, он фактически теряет источник своего заработка, а также проседает его репутация.

В марте 2022 года принято Постановление Правительства РФ, которое помогло исполнителям избежать РНП в случаях, когда муниципальный контракт не исполнен из-за введенных санкций.

В нашем случае, заказчик как раз обратился в антимонопольную службу, и УФАС начало проверку. Однако нам удалось защитить предпринимателя от включения в РНП. Как мы это сделали, читайте здесь. Ответ УФАС о невключении в РНП можно использовать как весомое доказательство в суде по муниципальному контракту.

7. Получите положительное решение и предъявите его к исполнению.

Результатом нашей работы над делом предпринимателя стало решение о полном удовлетворении иска. С бюджетного учреждения взыскали 5,5 млн рублей:

После того, как решение вступит в законную силу, а это месяц после его принятия в полном объеме или день вынесения апелляционного постановления, нужно взыскать по муниципальному контракту реальные деньги, которые появятся на счете предпринимателя. Когда речь идет о бюджетных средствах, стандартный порядок исполнения через суд или банк не работает. Исполнительный лист предъявляется в финансовый орган администрации (обычно это департамент финансов). К заявлению приложите:

— оригинал исполнительного листа

— оригинал доверенности

— заверенные судом копии судебных актов с отметкой о вступлении в законную силу

Деньги поступят в течение 2 месяцев.

8. Взыщите судебные расходы по спору с муниципалитетом

Победитель судебной баталии может компенсировать понесенные судебные издержки:

— уплаченная госпошлина

— стоимость экспертизы

— вознаграждение юриста по строительному подряду

Иногда это немалые деньги – в районе миллиона рублей. Чтобы их взыскать, необходимо в течение 3 месяцев после вступления в силу последнего судебного акта направить в суд заявление о взыскании судебных расходов.

Выигравшая сторона доказывает факт несения издержек (договор юр.услуг + акт приемки + платежное поручение), а проигравший вправе заявить о чрезмерности судебных издержек. Суды, особенно в спорах с органами власти, очень жестко определяют разумные пределы судебных расходов. Зачастую их существенно занижают.

Вместе с тем, отказать во взыскании оплаченных сумм в полном объеме суды не вправе. Муниципалитеты очень любят ссылаться на дефицит бюджета или на то, что такая строка расходов на плановый год не закладывалась. Данный довод не имеет юридического значения.

Подведем итог.

Чтобы взыскать по муниципальному контракту, придерживайтесь такого плана:

1. Необходимо соблюсти претензионный порядок, иначе суд не примет иск;
2. Отвечайте на письма и претензии заказчика — это поможет вам защищаться в суде от нападок муниципалитета за недостатки работ;
3. Разработайте стратегию дела и соберите все доказательства, чтобы иметь полную картину происходящего;
4. Подайте иск в арбитражный суд с соблюдением требований АПК РФ;
5. Занимайте активную позицию в процессе, особенно если заказчик «давит» на мифические недостатки вашей работы
6. Имейте в виду, что возможно придется защищаться в УФАС от включения в РНП; зато отрицательный ответ антимонопольщиков вы сможете использовать в суде в свою защиту
7. Предъявите исполнительный лист о взыскании долга к исполнению с соблюдением особого порядка обращения взыскания на муниципальную казну
8. Не забудьте взыскать судебные издержки за счет муниципалитета, если привлекали к делу юристов или проводили экспертизу

Наши юристы будут всегда рады вам помочь, ведь мы имеем большой опыт успешного ведения споров с госорганами и муниципалитетами!

Не оплачивают госконтракт?

В этой статье изложим четкую инструкцию о том, что делать, когда не оплатили исполненный контракт, поделимся своим успешным опытом по этой теме. А именно разберем ситуацию, когда работа практически вся выполнена, а заказчик придумывает недостатки, чтобы не принять ее  не платить. Новость плохая — надо идти в суд, новость хорошая — вы правы и этот суд выиграете, получите свои деньги.

Заказать услугу можно по ссылке.

В связи с исполнением государственных и муниципальных контрактов на практике возникает множество спорных ситуаций, поэтому на сегодняшний день сформировалась достаточно обширная правоприменительная практика в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «ФЗ № 44-ФЗ»).

Можно выделить основные категории споров, которые связаны с:

— с заменой стороны контракта на иное лицо и уступкой права требования;

— с предметом контракта;

— с полным и частичным неисполнением госконтракта и/или отказом в приемке результатов исполнения госконтракта;

(кстати, из-за этого заказчик спешит расторгнуть контракт и не платить по нему, что конечно же, незаконно, у нас про это есть даже видео)

— со сроками исполнения контракта и сроками оплаты, а также связанные с полной неоплатой по государственному гонтракту.

На последней категории споров остановимся максимально подробно.

Что делать, если не оплачивают по госконтракту и как взыскать денежные средства?

Если перед вами стоит этот вопрос, предлагаем к изучению нашу пошаговую инструкцию на примере нашего опыта.

Шаг 1. Анализируем ситуацию

• К нам обратился клиент и изложил следующую ситуацию. Между Подрядчиком (нашим клиентом) и Заказчиком (муниципальное бюджетное учреждение – детский сад) был заключен муниципальный контракт на ремонтные работы в детском саду (далее – «Контракт»).
• В Контракте было указано, что Подрядчик должен был начать работы 01.06.2022 г., а закончить 01.09.2022 г., но 01.06.2022 при попытке начать работы Заказчик заявил, что детский сад не прекратил свою работу и поскольку его посещают дети, то Заказчик не может дать доступа для работ.
• Все разногласия рекомендуем фиксировать и направлять официальной документацией, что мы и сделали.
• Подрядчик направил уведомление Заказчику о необходимости освободить помещение, после чего получил ответ с просьбой о переносе срока начала работ или об изменении графика работы на вечернее время и выходные дни, так как детей некуда перевести.
• Подрядчик сразу же уведомил, что работы в вечернее время и выходные дни приведут к росту его затрат в разы, на что Подрядчик при заключении Контракта не рассчитывал. Более того, даже, если ремонтные работы будут в выходные дни и вечернее время, то после них остаются вредные запахи и пыль, которые явно будут мешать нахождению детей.
• Подрядчик заявил о его неготовности осуществлять работы вечером и в выходные дни. При этом он готов был пойти на сдвиг сроков, но не на их сокращение. Подрядчик не получил никакого ответа, его уведомление проигнорировали.
• Вместо ответа на уведомление, Подрядчик 22.06.2022 г. получил от учредителя Заказчика претензию, в которой указывается, что Подрядчик не приступил к выполнению работ.

Также претензия была в этот же день направлена от Заказчика, которая дублирует претензию Учредителя Ответчика и содержит требование незамедлительно начать работы. Также к претензии приложены акты, которые якобы подтверждают то, что Истец не приступил к работам.

Подрядчик предоставил письменный ответ с указанием на следующее:

• — у Контратака нет промежуточных сроков, есть общий срок, который не будет нарушен, работы будут исполнены в срок, хотя Заказчик имеет полное право сдвинуть сроки на период, который помещение не было освобождено;
• — Ответчик должен был ответить на уведомление-предложение Подрядчика. Нет никаких достоверных сведений о том, что помещение было освобождено 14 июня, Истец считает датой освобождения именно 22 июня — дата направления претензий, где и указано об освобождении помещения;
• — работы начинаются с кровли – в дождь это делать невозможно, 21 и 22 июня был дождь, песок завезен, работы идут, 23 июня завезен гравий;
• При этом очевиден тот факт, что цель Заказчика – включить Истца в реестр недобросовестных поставщиков, также понимает, что никто не хочет давать нормально работать и выигрывать конкурентные способы закупки.

В связи с тем, что Заказчик освободил помещение намного позже, чем предполагалось, то Подрядчику пришлось отодвигать сроки выполнения работ и вместо того, чтобы исполнить работы летом, Истцу пришлось работать в сентябре в плохих погодных условиях.

Несмотря на предшествующие разногласия по срокам, в настоящий момент у сторон нет споров по срокам. Ответчик не предъявляет требования по срокам, требования Ответчика касаются качества выполненных работ. Но отказ Подрядчика от переноса сроков явился истинной причиной того, что работы не принимаются Заказчиком – это некое «наказание» Истца за то, что он не дал работать садику во время ремонта. Ответчик не уведомлял Истца, когда будет приемка, когда будет составлен акт, фактически сделал это в одностороннем порядке, не обеспечив возможность присутствия.

Ответчик без присутствия Истца 10.10.2022 составил акт (на тот момент работы уже были исполнены), где зафиксировал многочисленные нарушения.

При этом данный акт составлен не техническими специалистами, а обычными работниками детского сада. К слову, одним из подписантов является воспитатель.

Подрядчик считает, что все изложенное в акте не соответствует действительности, это выдуманные обстоятельства, которые позволяют Ответчику просто не платить. Это и есть цель Ответчика, несмотря на то, что Истец пошел на встречу, перенес сроки, использовал в 3-4 раза больше материалов из-за того, что Техническое задание содержит противоречия. Но у Ответчика есть цель, продиктованная вероятнее всего, Администрацией района. Истец в досудебной переписке задал Ответчику вопросы (на которые не получил ответов) и дал комментарии.

Представители Заказчика устно связались с Подрядчиком и сообщили, что готовы подписать акты на стоимость работ на сумму меньшую, чем в Контракте, Подрядчик, конечно же, ответил отказом. Подтверждений этого разговора у Подрядчика нет.

Ответчик 21.11.2022 г. издает приказ, согласно которому Контракт расторгается в одностороннем порядке «в связи с неисполнением Подрядчиком своих обязательств».

Очевидно, что Заказчик обязан оплачивать выполненный заказ в срок, который прописан в госконтракте. В противном случае он понесет ответственность за нарушение сроков оплаты, и Подрядчик может потребовать от Заказчика перечисления пеней, штрафов и компенсации затрат на юридические услуги и отправку документов. Исключение составляет ситуация, когда заказчик не перевел деньги из-за форс-мажора. Однако это история не про наш случай, поэтому Заказчик явно допустил нарушения действующего российского законодательства, а также заключенного между сторонами государственного контракта.

Шаг 2. Урегулирование разногласий в досудебном порядке

Государственные контракты, как и обычные гражданско-правовые договоры, содержат специальный раздел «Порядок разрешения споров». В нем чаще всего закрепляют пункт с фразой о том, что в случае возникновения разногласий стороны стремятся к их разрешению путем переговоров, а в случае недостижения компромисса конфликт разрешается в определенном суде. В нашем случае спор будет разрешаться в Арбитражном суде Чукотского автономного округа.

Но перед тем, как обратиться в суд, направляем претензию и пытаемся решить все мирно.

Необходимо составить обращение к Заказчику в письменной форме с требованием заплатить за выполненную поставку и перечислить неустойку.

В претензию обычно включают:

• наименование Заказчика и Поставщика;
• реквизиты заключенного между сторонами Контракта;
• сумму долга;
• реквизиты для перевода денег;
• дату и номер документа о приемке и напоминание о том, в какой срок учреждение должно было заплатить — со ссылками на соответствующие пункты госконтракта;
• раздел об ответственности Заказчика перед Подрядчиком со ссылками на пункты Контракта и упоминанием мер, которые могут быть приняты к учреждению на основании КоАП;
• срок, в течение которого Подрядчик готов уладить вопрос в досудебном порядке и без обращения в контролирующие органы и суд.

Шаг 7. Подаем исковое заявление в суд

Споры с заказчиком, которые не удалось решить в досудебном порядке, завершит арбитражный суд. Заявление в суд можно подать в бумажном или в электронном виде.

Если исковое заявление подается на бумаге, то его подача осуществляется в канцелярию в часы работы арбитражного суда.

Если исковое заявление было решено подавать в электронном формате, то его подачу осуществляют через систему «Мой Арбитр». Войти в систему можно зарегистрировавшись или воспользовавшись привязкой аккаунт к учетной записи на портале Госуслуг (ЕСИА) и УКЭП — усиленная квалифицированная электронная подпись (ст. 125 АПК).

В заявление обязательно должно содержать:

• указание арбитражного суда, в который подается иск;
• сведения о Подрядчике и Заказчике, который не перевел деньги;
• требования Подрядчика и их обоснование со ссылками на статьи законов и пункты Контракта;
• доказательства надлежащего выполнения своих обязательств и невыплаты контрагента, а также того, что Подрядчик пытался решить спор без похода в суд;
• сумму долга и ее расчет.

Полный перечень документов, которые прикладывают к заявлению, указан в статье 126 АПК.

В нашем случае мы предоставили суду следующие документы:

— документ, подтверждающий направление Ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов;

— платежное поручение об оплате государственной пошлины, заверенная банком (проще —  с синей печатью)

— Контракт и приложения к нему;

— Свидетельство регистрации ИП;

— Доверенность на представителя Истца;

— Диплом о высшем юридическом образовании представителя по доверенности.

Важно!

Обратиться в суд за взысканием по государственному контракту можно только с помощью юриста, поскольку представительство  в арбитражных судах с относительно недавних пор осуществляется только лицами, имеющими высшее юридическое образование или ученую степень в сфере юриспруденции.

Как посчитать государственную пошлину?

Размер госпошлины за рассмотрение дела зависит от суммы долга. Минимум — две тыс. руб. Максимум — 200 тыс. руб. Тарифы можно посмотреть в статье 333.21 НК РФ или же поступить проще – рассчитать сумму государственной пошлины с помощью специального калькулятора на сайте «Мой арбитр».

Что включается в сумму долга?

Сумма долга — это цена товара по заключенному между сторонами Контракту, неустойка и дополнительные расходы, которые возникли у поставщика в связи со спором. Например, затраты на юриста, командировочные расходы и т.п.

После отправки заявления в суд судья в течение пяти рабочих дней рассматривает документы и принимает решение, начинать судебное разбирательство или нет.

Особое внимание стоит обратить на аргументацию своих доводов со ссылками на законодательную базу. Остановимся подробнее на нашем примере.

Сразу скажем, что подавать заявление необходимо в порядке главы 24 АПК РФ.

Для признания ненормативного правового акта, решения, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными суд должен установить наличие совокупности двух условий:

• несоответствие закону или иному нормативному правовому акту;
• нарушение ненормативным правовым актом, решением, действием (бездействием) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В нашем случае эти два условия присутствуют.

При этом Заказчик отказался от приемки результатов работ.

Обращаемся к закону и смотрим, когда это возможно.

Согласно п. 6 ст. 753 ГК РФ заказчик вправе отказаться от приемки результата работ лишь в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

Если обобщить, то в статье 753 ГК РФ говорится о существенных недостатках.

При этом сам факт наличия некоторых недостатков в выполненных работах не может являться безусловным основанием для отказа от подписания актов и оплаты работ (Постановление Президиума ВАС РФ от 27.03.2012 № 12888/11)

Если выявленные в ходе приемки результата работ недостатки не являются существенными, то Заказчик может предъявить требования, указанные в п. 1 ст. 723 ГК РФ. К ним относятся требования о безвозмездном устранении недостатков в разумный срок, соразмерном уменьшении установленной за работу цены или возмещении своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика их устранять предусмотрено в договоре подряда (ст. 397 ГК РФ).

В нашей ситуации государственное учреждение вынесло приказ о расторжении Контракта, что явно нарушает права Подрядчика.

Факт того, что недостатки являются устранимыми и не исключат возможность его использования, исходит из сути самих «недостатков» и фактом того, что садик работает и его посещают дети. Заказчик должен был принять работы и уже потом предъявлять требования, но никак не расторгать в одностороннем порядке Контракт.

По смыслу главы 37 ГК РФ у заказчика отсутствует право без указания причин не принимать и не оплачивать работы, предъявленные ему подрядчиком для приемки и оплаты. Таким образом, обязанность заказчика по оплате работ наступает после сдачи ему результата работ. Надлежащим доказательством выполнения работ по договору подряда являются акты приемки выполненных работ.

Ответчик не представил доказательств выполнения работ с такими нарушениями условий о качестве, которые бы исключали обязанность Ответчика по приемке и оплате работ.

Заказчик выражает свои замечания, которые подтверждает актом, подписанным работниками детского сада. Очевидно, что воспитатель детского сада не может разбираться в строительстве и строительных материалах. Чаще всего в подобного рода делах назначается экспертиза. Или хотя бы Заказчиком предоставляются фотографии на обозрение суда, чего также не было сделано.

С полным текстом поданного нами искового заявления вы можете ознакомиться ниже.

Таким образом, заказчики обязаны выполнять условия госконтракта, в том числе и сроки оплаты. При задержке перевода денег подрядчик может принять меры и привлечь учреждение к ответственности: написать претензию, обратиться в вышестоящие инстанции. Если же эти меры не привели к положительному результату, нужно направить иск в суд, в чем могут вам помочь юристы нашей компании.

Есть одно великолепное выражение “Личный опыт – сын ошибки”. Не каждый сможет с мудростью принять его, особенно в том случае, если он окажется в реестре недобросовестных поставщиков. Это последствие может возникнуть, не только по Вашей вине, но и тогда, когда Заказчик не освободил помещение Вам как Исполнителю работ. Да и согласитесь, проще ведь учиться на чужих ошибках. Тем более, в век цифровых технологий, у нас есть в общем доступе судебная практика, которая позволяет оценить не только наши перспективы и риски, но и примерный конечный результат предпринятых действий. Обратим Ваше внимание, что в приоритете мы будем рассматривать вопрос: “Что делать, если Заказчик не дает начать работы”, но для точного ответа на него мы также рассмотрим следующие немаловажные аспекты данной темы:

• По каким причинам нельзя “спустя рукава” составлять договор подряда, а также отказываться от его исполнения в одностороннем порядке. Общие нюансы и рекомендации при заключении договора подряда;
• Реестр недобросовестных поставщиков – Вальхалла без почести;
• Анализ судебной практики, связанной с ситуацией, когда Заказчик не освободил помещение;
• Какие действия необходимо предпринять, когда Заказчик не дает доступа к объекту, и Вы не можете выполнить работы: заключение доп. соглашения о переносе сроков, уведомление о приостановлении работ, претензия, подача искового заявления в суд.

Дополнительно сообщим, что для наглядности мы разберем наш казус, в котором будут отражены наши действия в подобной ситуации. Начнём.

К составлению абсолютно любого договора, будь то оказания взаимных услуг или подряда, применима одна крылатая фраза: “Как корабль назовешь, так он и поплывёт”. В юриспруденции слово “корабль” можно заменить на “договор”, а вместо слова “назовешь” – “составить” или “разработать”.

Чтобы правильно составить договор подряда, дабы потом не получилось ситуации, что Заказчик не освободил помещение, нам нужно ранее упомянутую фразу с кораблем реализовывать по максимуму, опираясь на судебную практику и нормативные акты. Для этого нам потребуется наиболее точно расписать условия договора.

Иллюстрирует важность составления точных условий договора абзац 2 п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33, в котором установлено, что в том случае, если стоимость работ в договоре подряда будет указана без учета НДС, а из условий этого же договора или других дополнительных соглашений не следует иного, то предполагается, что данная сумма уже включает сумму НДС. Непонятно? Все просто: допустим, изготовление, доставка и монтаж подъездной двери стоит 70 т.р. без НДС. НДС будет составлять 14 000 руб. Если мы в договоре пропишем сумму в размере 70 тыс., то считайте, что мы потеряли 14 000 руб., то есть налог мы оплатим из собственного кармана, поскольку предполагается, что мы уже включили налог в стоимость работ. Это не в наших интересах, поэтому верная сумма договора должна составить 84 тыс. руб, тогда мы ни копейки не потеряем. Казалось бы, что это очевидно, но судебная практика свидетельствует об ином, и таких нюансов много.

Остановимся на существенных условиях договора подряда, которые обязательно должны быть согласованы:

• Предмет, то есть обозначить вид работы, который будет осуществляться (п. 2 ст. 701 ГК РФ);
• Начальные и конечные сроки работ (п. 1 ст. 708 ГК РФ).

Важно помнить, что если Вы не согласуете данные условия договора, то договор либо признают незаключенным, либо, в зависимости от обстоятельств, обяжут Заказчика оплатить только часть исполненных обязательств. Опять же, сделаете все правильно на этапе составления договора – будет Вам счастье.

В контексте нашей статьи, нас интересует именно условие с начальными и конечными сроками. Как Вы понимаете в случае, если Заказчик не дает доступа на объект, у Исполнителя есть риск просрочить исполнение своих обязанностей со всеми вытекающими негативными для него последствиями. Законодатель дал способ защиты подрядчику, он отражен в ч. 1 ст. 719: в случае, если Заказчик не дает начать работы в срок, он не исполняет встречные обязательства.

Таким образом, мы имеем право приостановить или не начинать работы, а также требовать возмещения убытков, если нам препятствуют в осуществлении работы. Правда здесь есть одно большое “Но”, в силу ст. 716 мы обязаны уведомить о невозможности начала нашей работы. Если не сделаем этого – в суде на обстоятельство, препятствующее началу исполнения обязанностей, мы ссылаться не сможем. Отсюда важно сделать маленький вывод: в случае, если Заказчик не дает доступа на объект, мы обязательно должны его уведомить о том, что в связи с этим не можем осуществлять работы.

Ко всему вышеописанному вспоминаем про одно из существенных условий договора – срок, то есть его нарушение, как промежуточного, так и конечного, повлекут за собой убытки. Но убытки – это самое лучшее, что может случиться в подобной ситуации, более того, их можно снизить. В случае, если хлеб на Вашем столе обеспечивает сфера контрактов и закупок – не исполнение договора, даже по причине того, что заказчик не дает начать работы, повлечет за собой внесение Вас в реестр недобросовестных поставщиков.

Реестр недобросовестных поставщиков – это такая своеобразная Вальхалла, куда попадают поставщики, не исполнившие свои обязанности надлежащим образом. Попасть в этот черный список можно как по основаниям из 223 ФЗ, так и 44 ФЗ, наиболее популярными основаниями являются:

• Нарушение существенного условия договора;
• Неправомерный односторонний отказ от исполнения договора.

Выполняем ранее озвученные действия и отдыхаем 2 года без работы согласно ч. 9 ст. 104 ФЗ № 44 от 05.04.2013. Аукционы на этот период для Вас исчезают. Вдумайтесь, 2 года, понадобится для того, чтобы Вас исключили из этого реестра, потому что Заказчик не дал доступа к помещению, а вы не исполнили обязанности, потому что не могли или в одностороннем порядке расторгли договор и никого не уведомили.

Более того, Заказчик, участвующий в аукционе по ФЗ № 223 имеет полное право включить одним из условий к участникам аукциона – не находится ни в одном реестров недобросовестных поставщиков. То есть, если Вы попали в этот реестр по ФЗ №44, то Вам могут ограничить участие и в аукционе по ФЗ №223. Крайне обидно попадать в подобную ситуацию в том случае, если Заказчик просто не дает доступа на объект, так что доводить до этого лучше не стоит. А теперь обратим наше внимание на судебную практику по подобным ситуациям.

Обратим Ваше внимание на апелляционную жалобу по делу №А18-2179/2018, которую рассмотрел Шестнадцатый апелляционный арбитражный суд. Казус абсолютно идентичен нашей ситуации: Заказчик не предоставил доступа, а Исполнитель не выполнил свои обязанности по государственному контракту. Только дело в том, что согласно ст. 65 АПК РФ каждый должен доказывать те обстоятельства, на которые он ссылается. Исполнитель никаких доказательств в виде уведомлений в адрес Заказчика о невозможности начать работы не предоставил, поскольку он просто их документарно не направлял. Эта фатальная ошибка привела к неудовлетворению апелляционной жалобы и проигрышу процесса. Кстати, идентичное решение вынесли и по делу №А83-9102/2020. Так что же нужно сделать в подобной ситуации, чтобы не пополнить сайт судакта подобным решением?

Первым нашим действием будет направление уведомления о невозможности начать работы и необходимости освободить помещение заказным письмом с описью вложения. Структура нашего уведомления довольно типичная:

1. Реквизиты наши и Заказчика;
2. Описание основных фактов;
3. Наше требование – не препятствовать осуществлению наших обязанностей или перенести сроки работы;
4. Приложения.

Совершаем классические действия: на опись вложения ставим печать о принятии Почтой России и сохраняем 1 экземпляр, а также чек с трек-номером.

Теперь правила нашей игры меняются: нам удалось зафиксировать, что не по нашей вине может произойти нарушение сроков, как промежуточных, так и конечных. В суде будет установлено, что Заказчик не давал начать работы, а следовательно, в случае чего, предъявленный к Вам иск не будет удовлетворен. Однако, это не весь перечень инструментов, который мы можем применить в подобной ситуации. Мы можем предпринять более решительные действия, а именно: расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Расторгнуть договор в одностороннем порядке нам позволяет ч. 3 ст. 716 ГК РФ после письменного уведомления об этом контрагента. Иначе говоря, у нас есть обстоятельство – нас не пускают в помещение, которое грозит вылиться в невозможность совершения в срок работы. Помимо этого, мы имеем право взыскать понесенные убытки в связи с прекращением не начатых работ. В целом, все дороги, по итогу, ведут в суд, однако рассмотрение этой темы с позиции подготовки к суду заслуживает отдельной статьи. В связи с этим мы перейдём к рассмотрению нашей практики по подобному казусу.

Наш клиент (далее – “Подрядчик”) выиграл муниципальный контракт на исполнение ремонтных работ в детском саду (далее – “Заказчик”). Согласно заключенному договору подряда, подрядчик обязан выполнить ремонтные работы в установленном объеме и сроке, а Заказчик – принять и оплатить их.

В день начала работ нашему клиенту сообщили, что в детском саду находятся дети. Помните, мы уже чуть раньше в этой статье, упоминали судебную практику, в которой подрядчик решил “на словах” договориться. В нашей ситуации юристами было предпринято решение направить официальное уведомление о невозможности начала работ.

 Ответ не заставил себя ждать и нам поступило “предложение века” ремонтировать помещения либо в праздники, либо в выходные дни.

Однако это нас не устраивало, и мы направили еще одно уведомление о невозможности начала работ.

Таким образом, в дальнейшем, если образовательное учреждение решит обратиться в суд с фактом просроченных работ, у нас будут официальное подтверждение того, что нам препятствовали исполнять наши обязанности.

Более того, вспоминаем статьи 716 и 719 ГК РФ, которые осуществляют защиту наших прав.

Подводя итог статьи, следует акцентировать внимание на то, что подобные ситуации не должны разрешаться “на словах”, поскольку так вы ставите под угрозу, в первую очередь, свои права и кошелек. Необходимо разрешать возникшие проблемы юридического характера так, чтобы потом в суде не получать неудовлетворительных постановлений. Наши юристы не раз разрешали подобные казусы, так что можете смело к нам обращаться.

Зачастую стороны пренебрегают заключением договоров в гражданском обороте. Не имея представления о юридических тонкостях, работая на доверии, желая сэкономить время, сберечь денежные средства на оплату услуг юриста по проверке договора, люди нередко предпочитают договариваться устно, основываясь на взаимном доверии. В такой ситуации, к сожалению,  иногда неизбежно встает вопрос: как взыскать долг без договора и можно ли вообще это сделать?

Кстати говоря, отсутствие письменного соглашения между сторонами может быть не только следствием пренебрежения и поверхностного отношения сторон к оформлению взаимоотношений, но также может говорить и о злом умысле одного из контрагентов. Например, кто-то может заведомо знать о том, что не выполнит услуги по данному договору или выполнит их ненадлежащим образом, желая обогатиться за счет своего партнера по устной сделке и рассчитывая на его доверчивость.

Заказать услугу можно по ссылке.

В этой статье мы ответим на главный вопрос: можно ли вернуть деньги без договора? А также расскажем о том, как взыскать долг в арбитражном суде.

Не будем томить и сразу скажем, что вернуть деньги в отсутствие письменного соглашения можно. Но есть свои нюансы, условия. Ситуации могут быть разные, и с высокой степенью достоверности оценить, можно ли вернуть деньги без договора, можно будет лишь после всестороннего анализа проблемы. Тем не менее, есть общие правила, которые распространяются на всех.

Так, в науке цивилистического процесса есть такие крайне важные прикладные категории, как право на иск и право на предъявление иска. Это разные вещи, но роль они играют чрезвычайную.

Объясняясь простыми словами, у каждого субъекта гражданского оборота (физического лица, юридического лица) есть право на судебную защиту. Условие – процессуальная правоспособность, которая у нас возникает в момент возникновения правоспособности в материальном праве. Так, например, в трудовых отношениях (материальное право) лицо становится полноценным субъектом с 16-ти лет, значит, в процессе (процессуальное право) он обретает правоспособность также с 16-ти лет и вправе обращаться самостоятельно в суд в защиту своих прав (по общему правилу).

У каждого из нас есть определенные права. Они находятся в «спящем» состоянии, пока кто-то их не нарушит. Как только появляется притязание на наше право, оно переходит в «боевое» состояние, и у нас появляется право на иск в процессуальном смысле. Право на иск в материальном смысле у нас есть всегда: мы можем в любой момент обратиться в суд с заявлением, вопрос уже в том, примет ли его суд к рассмотрению.

Так, чтобы обратиться в суд в целях защиты своих прав, мы должны обладать процессуальной правоспособностью. Также мы должны удостовериться в том, что спор по подведомственности надлежит рассматривать именно в суде, а не в каком-то другом органе (например, в органах ЗАГС, МВД и др.). Плюс ко всему, в производстве другого суда не должно находиться тождественного спора.

В этом случае суд принимает исковое заявление.

Важно понимать, что истец должен быть действительной стороной спорных правоотношений. То есть у него должно быть определенное ПРАВО, которое было НАРУШЕНО.

К чему мы это все? Это подводка к ответу на вопрос, можно ли вернуть деньги без договора. Запомните: отсутствие договора никак не мешает обращению в суд и не является безусловным препятствием для защиты прав в судебном порядке. Возможно, возникнут проблемы с доказыванием, но и тут есть свои пути разрешения.

Прежде чем отвечать на вопрос, как взыскать долг без договора, необходимо разобраться в том, какие стандартные ситуации чаще всего возникают. Ведь от каждого конкретного случая зависит и порядок действий.

Разберем на условном примере. Допустим, стороны договорились о выполнении определенных услуг в определенный срок. Договор они не заключали, ограничились лишь устным соглашением. Тут у нас могут быть следующие варианты развития событий:

• Услуги (или их часть) были выполнены надлежащим образом и в оговоренный срок, однако оплата за услуги заказчиком не производится, заказчик ссылается на отсутствие договора и, как следствие, отсутствие обязательств по оплате.
• Денежные средства за выполнение услуг были уплачены заранее, однако исполнитель не выполнил свои обязательства, ссылаясь на отсутствие договора и, как следствие, отсутствие обязательства по выполнению услуг.
• Денежные средства были переведены ошибочно, хотя предполагалось, что назначение платежа – оплата услуг.

В первом случае исполнитель вправе требовать от заказчика оплату за выполненные услуги, несмотря на отсутствие договора. Эта позиция подтверждается законодательно, а именно статьями 779, 781 ГК РФ (по смыслу указанных статей подлежат оплате именно фактически оказанные услуги), Определением ВС РФ от 23.09.2014 г. № 49-КГ14-10, от 08.09.2009 г. № 5-В09-100. В качестве доказательств можно использовать электронные, почтовые переписки, документы, свидетельствующие о намерении сторон заключить договор. На свидетельские показания сослаться не получится, поскольку несоблюдение простой письменной формы как раз-таки влечет негативное последствие в виде запрета ссылаться на свидетельские показания при доказывании.

Второй и третий случаи несколько сложней. Здесь необходимо прибегать к особым инструментам. Юристы нашей компании такой инструмент нашли. Мы используем нормы, регулирующие неосновательное обогащение. Недавно в нашем производстве было сложное дело, довольно затяжное, но мы смогли защитить права нашего клиента и взыскать долг в арбитражном суде. Мы подробно расскажем об этом деле, со всеми нюансами. Но чуточку позже. Необходимо прояснить еще парочку важных моментов (если Вам изрядно надоело ознакамливаться с теорией, можете пролистать вниз и сразу перейти к разбору дела из нашей практики; но не советуем, ведь залог успешной практики – твердое знание теории J).

А какие документы вообще можно и нужно использовать, чтобы взыскать долг в арбитражном суде? Арбитражный процессуальный кодекс позволяет приводить в доказательство требований всевозможные письменные документы: и переписки, и документы, свидетельствующие об исполнении, и бухгалтерские справки, выписки по счету и т.п. Главное, чтобы документы соответствовали критерию достоверности.

Иногда, задаваясь вопросом, можно ли вернуть деньги без договора, на ум приходит идея с представлением в суд расписки. Да, арбитражная практика показывает, что суд может принять и самую ветхую расписку в качестве доказательства. Однако, конечно, это не говорит о том, что суд не способен выявить злоупотребления.

Например, практика полна примеров, когда некто пытался взыскать с лица «задолженность» по договору займа, предоставляя в качестве доказательства поддельную расписку. В данном случае суд будет оценивать в совокупности достаточно широкий перечень факторов:

— во-первых, необходимо понять, а мог ли займодатель вообще выдать эту сумму;

— во-вторых, представлены ли какие-то доказательства относительно того, были ли потрачены полученные денежные средства должником, и что были потрачены именно эти денежные средства;

— отражен ли факт получения денежных средств в бухгалтерском, налоговом учете, существует ли какая-то отчетность.

А теперь предлагаем рассмотреть пример из нашей практики. Признаемся, случай был не из простых. Это был тяжелый процесс, ответчик направлял отзывы на наши заявления и добился полноценного заседания, хотя изначально мы планировали провести процесс в упрощенной форме. В общем и целом, пришлось побороться за правду. Но мы победили. О том, как мы это сделали, как выиграть арбитражный суд без договора, читайте дальше.

Мы представляли интересы некоторого юридического лица. Клиент перевел ответчику по делу в общей сложности 431 000 рублей. При этом какие-либо обязательства между лицами отсутствовали, никакие договоры не заключались и не подписывались. То есть платеж, по сути, был ошибочным.

Мы обратились в арбитражный суд без договора с требованием вернуть денежные средства в размере 431 000 рублей, являющиеся неосновательным обогащением ответчика, а также рассчитали проценты за пользование чужими денежными средствами.

Почему именно неосновательное обогащение? Потому что ни по закону, ни по договору наш клиент ничего не должен. Поскольку договор между клиентом и ответчиком ни в письменной форме, ни в устной форме не заключен, мы установили, что отношения сторон следует квалифицировать как обязательства вследствие неосновательного обогащения.

Перед тем, как взыскивать долг в арбитражном суде, мы направляли должнику досудебную претензию, чтобы урегулировать спор превентивно. Однако требования нашего клиента были проигнорированы. Все эти факты мы тоже отразили в исковом заявлении.

Ответчик не заставил долго ждать и направил отзыв на наше исковое заявление. С одной стороны, содержание отзыва выглядит довольно убедительно. Если не знать действительных фактов. Поэтому наша основная задача заключалась в том, чтобы опровергнуть все доводы должника и представить крепкую доказательственную базу.

Доводы должника строились на том, что якобы между ним и истцом были заключены договоры об оказании услуг, аж 4 штуки, по которым он «выступал субисполнителем», которые еще и будто бы были подписаны сторонами. Более того, ответчик приложил к отзыву, внимание, целых 150 (!) документов, чтобы выглядеть максимально убедительно и уверить суд, что истец требует все незаконно, а он проделал много сложной работы.

На столь длинный отзыв наши юристы подготовили краткое и емкое возражение.

В нем мы указали, что все договоры, на которые ссылается ответчик, не заключались и не были подписаны истцом, более того, истец никогда не привлекал ответчика к выполнению услуг, указанным в предоставленных соглашениях.

Но и на наше возражение у ответчика нашлись свои возражения. Снова. В отзыве на возражение должник указал, что в адрес истца якобы были подготовлены и переданы акты об оказании услуг по договорам, указанным выше. Ответчик указывает также, что «…при подаче искового заявления Истец попытался ввести суд в заблуждение относительно отсутствия договора между Истцом и Ответчиком, отсутствия встречного исполнения по оплаченным денежным средствам.», что конечно же, не соответствует действительности. Более того, ответчик в своем отзыве императивно утверждает, что наш клиент якобы АКЦЕПТИРОВАЛ направленные ему оферты путем ВНЕСЕНИЯ ОПЛАТЫ. В доказательство высказанных утверждений ответчик приложил счета.

Все бы хорошо, но в своем дополнении к исковому заявлению мы разбили эти аргументы. Юристами нашей компании было обращено внимание суда на то, что ни договоры, ни счета, ни акты, на которые ссылается должник, никогда не отправлялись нашему клиенту ни электронно, ни по Почте России. Таким образом, истец НИКАК не мог совершить акцепт по оферте, которая НЕ БЫЛА НАПРАВЛЕНА. Также ответчик в отзыве указал ложный факт, мол, по выполнении услуг он направлял истцу соответствующие акты. Но это не так: до начала судебного разбирательства никакие договоры, акты и счета не направлялись истцу.

В дополнении к исковому заявлению мы указали следующее: «Договоры, акты и счета Ответчик направил только уже в процессе судебного разбирательства, что подтверждается почтовым конвертом с почтовым идентификатором № 10178668446618 и описью вложения с отметкой Почты России от 06.03.2022. Истец получил их только 11.03.2022». Таким образом, мы показали суду, что ответчик лжет.

Конечно, возникает вопрос, откуда тогда вообще эти переводы, причем периодические, а не единоразовые? Ведь нельзя же несколько раз ошибиться. Дело в том, что генеральным директором ответчика является индивидуальный предприниматель, с которым у истца действительно имеются договоры оказания услуг. Именно ИП, а не ответчик, был субисполнителем по договорам, сведения по которым предоставлены в материалы дела. Цель ответчика, таким образом, заключалась в том, чтобы показать, что именно он выполнял всю работу, а не ИП, тем самым он таил намерения выдать уже проделанную работу за свою и присвоить денежные средства истца.

В дополнении к исковому заявлению мы разработали таблицы, в которых схематично отразили всю последовательность событий и оплат третьим лицам. Также мы заострили внимание на даты работы ИП и создания юридического лица.

Этот процесс выдался отнюдь не простым. Но все-таки мы смогли взыскать долг в арбитражном суде, и завершающей точкой в этой борьбе стало решение суда от 15.06.2022 (надеемся, что действительно точкой, а не запятой, но, как бы то ни было, мы готовы отстаивать правду и интересы клиента до конца).

Полезный факт:

Воспользоваться такой конструкцией из ГК, как неосновательное обогащение, можно и в бытовой сфере. Так, если Вы кому-то ошибочно перевели денежные средства через электронный банк, а вернуть их по каким-то причинам не получилось, и обогатившееся за счет Вас лицо переводить обратно деньги отказывается, можно также идти в суд, ссылаясь на возникновение между Вами и должником обязательств из неосновательного обогащения.

Надеемся, что у нас получилось ответить на вопрос, как взыскать долг без договора. Не бойтесь обращаться в суд за защитой своих прав, даже если Вам кажется, что высший орган Вам не поверит и потребует предоставления документов, которых у Вас нет на руках. Цель суда – справедливо рассмотреть и разрешить дело по существу, и чтобы этой цели достичь, необходимо правильно сформировать предмет доказывания и всесторонне его изучить.

Если Вам понадобится помощь, юристы нашей компании всегда рады помочь. Мы являемся опытными специалистами и любим свою работу. Поэтому у нас есть такие положительные результаты.

Договор поставки – один из самых распространенных соглашений, которые заключаются в предпринимательской сфере. При этом далеко не все поставщики являются добросовестными, поэтому наши клиенты приходят к нам на консультацию с вопросом: «Как взыскать долг с поставщика?»

В этой статье мы ответим на вышеназванный вопрос, расскажем, как правильно оплатить государственную пошлину и взыскать долг в арбитраже, затратив минимум времени, а также поделимся примером иска в арбитражный суд.

Обо всем по порядку.

Договор поставки

Договор поставки – это разновидность договора купли-продажи. Основное нормативно-правое регулирование – §3 главы 30 Гражданского кодекса РФ.

Стороны именуются: продавец-поставщик и покупатель. Соответственно, продавец обязуется в установленный договором срок поставить товар, а покупатель – оплатить поставленный товар. При этом обязательным условием договора поставки является то, что товары предназначены для осуществления предпринимательской деятельности. Соответственно, все споры, которые будут возникать между сторонами, подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

Досудебный порядок урегулирования спора

При взыскании долга в арбитражном суде направление досудебной претензии обязательно. Несмотря на то, что досудебный порядок воспринимается многими как простая формальность, на практике встречаются случаи, когда благодаря направлению досудебной претензии стороны смогли избежать судебного разбирательства.

Важно!

Несоблюдение досудебного порядка при взыскании долга с поставщика приведет к возращению искового заявления, а при обнаружении этого факта после принятия иска – к оставлению без рассмотрения.

Конечно, это не лишает вас возможности направить досудебную претензию и повторно отправить исковое заявление в суд, но зачем терять время?!

Государственная пошлина  

Ни для кого не секрет, что правосудие в нашей стране не является бесплатным. Как утверждают многие исследователи, относительно многих европейских стран правосудие в России недорогое. Если вы планируете обращаться в суд, то необходимо оплатить государственную пошлину.

Государственная пошлина — сбор, взимаемый с физических лиц и организаций в связи с рассмотрением дел или совершением отдельных процессуальных действий в арбитражном процессе.

Да, существуют категории дел, когда лица освобождаются от ее уплаты (например, по спорам о защите прав потребителей), однако взыскание долга в арбитражном суде в этот список не попадает. Следовательно, если не оплатить государственную пошлину при подаче иска в арбитраж, то исковое заявление суд оставит без движения, о чем вынесет определение, в котором предоставит срок для устранения этого нарушения. Если лицо в указанный    в определении срок не оплатит государственную пошлину, то судья вернет исковое заявление о взыскании долга с поставщика.

Как рассчитать размер государственной пошлины?

Размер государственной пошлины зависит от суммы долга. Порядок расчета указан в ст. 333.19 Налогового кодекса РФ.

Но существует и более простой путь – рассчитать размер государственной пошлины через специальный калькулятор на сайте Мой арбитр. Например, если вашей компании должны 500 000 рублей, то размер государственной пошлины будет равен 13 000 рублей.

После расчета возникает логичный вопрос: как и где можно оплатить государственную пошлину?

Оплатить государственную пошлину за подачу иска можно тремя способами:

1) в офисе любого отделения банка;

2)  онлайн в личном кабинете банковской организации.

3) в банкомате или терминале.

Законодательством не установлен конкретный банк, через который необходимо оплачивать государственную пошлину. Следовательно, вы можете использовать любой банк. Однако, стоит учитывать, что многие банки берут за это комиссию. Внести оплату без процентов можно в Сбербанке через офис банка, также государственную пошлину можно оплатить через мобильное приложение.

В результате банк должен выдать вам оригинал платежного поручения, который вы должны приложить к иным документам при подаче иска в арбитраж.

Итак, с государственной пошлиной разобрались. Что же делать дальше?

Как подать иск в арбитраж?  

Что входит в содержание искового заявления о взыскании долга с поставщика мы расскажем вам в разделе «наш опыт». Сразу скажем, что такой иск является достаточно простым, поэтому его можно подать и составить самостоятельно. Однако, как обычно оговоримся, что с помощью юриста вы справитесь намного быстрее и сможете избежать типичных ошибок.

Подавать исковое заявление о взыскании долга с поставщика необходимо в арбитражный суд по месту нахождения продавца. Вид судопроизводства будет зависеть от цены иска.  Если цена иска не превышает для юридических лиц восемьсот тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей четыреста тысяч рублей, то рассматривать такой иск будут в порядке упрощенного производства. Если цена выше, то, соответственно стандартный порядок – исковое производство.

Особенности взыскания долга в арбитражном суде в порядке упрощенного производства

Само название уже говорит о том, что истцу будет легче и проще.

Во-первых, сокращённый срок рассмотрения дела – не более двух месяцев с со дня поступления искового заявления в арбитражный суд. Стандартный срок рассмотрения дел в арбитражных судах – 3 месяца.

Кроме этого, так как общий срок рассмотрения искового заявления сокращен, сокращены будут промежуточные сроки. Соответственно, вы экономите время.

Во-вторых, судья рассматривает дело в порядке упрощенного производства без вызова сторон.  Предварительное судебное заседание по таким делам не проводится.

В-третьих, документы, поданные сторонами в арбитражный суд подлежат обязательному сканированию и размещению их на сайте Мой.арбитр, следовательно, вы можете с ними ознакомиться в режиме онлайн. Однако некоторые документы не видны для всех пользователей, а доступны только сторонам. В таком случае необходимо подать заявление об ознакомлении с материалами дела. И если при рассмотрении дела в порядке искового производства после подачи вам необходимо было бы звонить помощнику судьи или в канцелярию, записываться на определенное время, приезжать в суд и делать фотографии, то упрощенка предполагает более простой порядок – через пару дней на вашу электронную почту придет код доступа, который будет действителен 24 часа. На наш взгляд, этого времени вполне достаточно, чтобы скачать все необходимые документы.

Помимо упрощенного ознакомления с материалами дела, также просто можно подать документы в суд и зафиксировать для себя факт того, что судом документы были получены и приняты. Однако, это не освобождает стороны от отправки документации друг другу.

Наш опыт

По традиции – рассказываем о нашем деле по теме статьи.

К нам обратился представитель компании, если точнее – обычной ООО-шки, с просьбой взыскать долг по договору поставки с другой компании, кстати тоже ООО.

Для взыскания задолженности мы проделали следующие шаги.

1 шаг – направили досудебную претензию. Как мы уже выяснили ранее, по данной категории дел ее направление обязательно.

В досудебной претензии мы изложили суть ситуации, которая заключается в следующем.

Между нашим клиентом, который являлся поставщиком (далее – Продавец), и Покупателем был заключен договор поставки, согласно которому Продавец обязуется передать, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить спецодежду (Товар).

При этом в Договоре закреплено условие об оплате каждой партии Товара на условиях отсрочки платежа, составляющей не более 30 календарных дней. За каждый день просрочки Покупателю начисляются пени в размере 0,2 % от суммы платежа.

Задолженность продавца на момент отправки претензии составляла 200 740 рублей, которую Покупатель подтвердил в письме к Продавцу, где он просит об рассрочке ее оплаты.

В досудебной претензии мы предоставили расчет не только по сумме долга, но и по неустойки, которая составила более 80 000 рублей. В итоге получилась приличная сумма – около 300 000 рублей. Также мы требовали возместить нашему клиенту стоимость услуг юриста.

Ответа на досудебную претензию не последовало, оплачивать долг контрагент тоже не стал.

Мы перешли к следующему шагу.

Шаг 2 – составили иск в арбитражный суд

Структура документа выглядела следующим образом.

1) шапка иска

На первый взгляд, банально рассказывать о шапке искового заявления, однако именно ошибки в ней могут послужить отказом в принятии иска, его возвращении или оставлении искового заявления без движения.

Самое важное – не ошибиться в выборе суда. В нашем случае, так как место нахождения продавца в г. Москве, то суд, в который нужно подать наш документ – Арбитражный суд г. Москвы. Ниже указываем адрес суда, который указан на официальном сайте.

Далее – информацию об истце, ответчике и их представителях. Точный перечень указан в пп.2 п.2 ст. 125 АПК РФ.

Также важно указать размер государственной пошлины и цену иска.

2) описание основных фактов

В качестве основных фактов, на основании которых суд должен вынести решение являются:

— факт заключения договора поставки;

— факт неуплаты задолженности Ответчиком;

— факт наличия условия об обязанности оплаты за поставленные товары;

— факт наличия условия в договоре об уплате неустойки в случае просрочки оплаты.

3) позиция истца

Истец считает, что

— Ответчик не исполнил свои обязательства по Договору.

— Ответчик обязан уплатить Истцу основную сумму долга с процентами (пени) по Договору.

4) основания требований

В этом разделе искового заявления мы обычно указывает нормативное обоснование наших требований. Основу в рассматриваемом вопросе составили статьи Гражданского кодекса РФ, Арбитражного процессуального кодекса РФ, а также пункты заключенного между сторонами Договора.

5) прилагаемые документы

В качестве прилагаемых документов не стоит забывать о:

— доверенности на представителя: в ней обязательно должно быть прописано полномочие о подачи искового заявления, а также совершение действий, связанных с этим полномочием.

Рекомендуем перечислять все действия, которые по законодательству может осуществлять представитель во время рассмотрения искового заявления (даже если на момент его подачи вы уверены, что представителю не нужно будет делать!).

— диплома о получении высшего юридического образования или о наличии степени по юридической специальности;

Об этом нововведении, пожалуй, уже слышали все. В арбитражном суде не может выступать в качестве представителя лицо, не имеющее высшего юридического образования. Следовательно, если в штате компании нет юриста, то можно привлечь стороннего специалиста.  Стоимость услуг юриста в арбитражном суде варьируется, но по рассматриваемой категорий дел не является очень высокой.

— свидетельство о государственной регистрации компании;

— выписки из ЕГРЮЛ на компании (при электронной подаче искового заявления они, как правило, прикладываются автоматически)

— расчёт процентов по задолженности – обычно делают таблицу, так как судье и сторонам удобнее наглядно проанализировать расчет.

Помимо указанных выше документов, к исковому заявлению необходимо приложить платежное поручение об оплате госпошлины, Договор поставки, если имеются, то дополнительные соглашения, Акт сверки взаимных расчетов, претензию, квитанция и опись вложения, подтверждающая отправку досудебной претензии и искового заявления стороне.

Пример искового заявления о взыскании задолженности по договору поставки вы можете видеть ниже.

Дальнейшие шаги, которые мы планируем осуществить – это получить решение, написать заявление о выдаче исполнительного листа, получить исполнительный лист и пойти с ним в банк, в случае, если там не окажется денежных средств, то обратиться к судебным приставам.

Таким образом, подать исковое заявление о взыскании задолженности по договору поставки – дело не сложное, которое будет рассматриваться в зависимости от цены иска – либо в порядке упрощенного, либо в порядке искового производства.

Добросовестность и надлежащее исполнение обязанностей по договору – неотъемлемая часть гражданских правоотношений. Однако, как и с воспитанием у человека, некоторые организации страдают от отсутствия этих упомянутых качеств. Ответ на вопрос: как подать иск в арбитражный суд позволит Вам законным методом бороться с недобросовестными контрагентами и их незаконными действиями. С радостью Вам сообщим, что именно в этой статье данный ответ мы Вам и предоставим.

На YouTube мы,кстати, довольно часто затрагиваем эту тематику.

Например, в видео ниже рассказали как все провести вообще не посещая суд.

Но вернемся к нашей теме. Тему этой статьи можно условно разделить на две главы, а именно:

Глава I. Подготовка всех документов для подачи искового заявления:

• Что такое досудебное требование, государственная пошлина и как отслеживать почтовые отправления?
• Какие виды производств в арбитражном процессе существуют и какой лучше выбрать для подачи иска в арбитражный суд о взыскании долга;
• Исковое заявление – краткая информация о том, как составить иск в арбитражный суд о взыскании долга и что указывать в приложении документа;
• Как грамотно подготовить документы для того, что подать электронно иск в арбитражный суд.

Глава II. Подача искового заявления.

• Что такое электронная подпись и где её получить (нужна ли она вообще);
• Как подать электронно иск в арбитражный суд: инструкция к сайту мойарбитр;
• Что будет дальше?
• Важные нюансы при подаче иска.

Помимо данных вопросов мы также разберем:

• Проще ли обратиться за представлением Ваших интересов к юристу в арбитражном суде Москвы или можно подать иск и выиграть дело самому?
• Стоимость искового заявления и предоставления наших услуг.

А вишенкой на торте будет разбор нашей практики.

Дополнительно следует сообщить, что схожую тему, а именно: “как составить иск в арбитражный суд” мы рассматривали в одной из наших предыдущих статей. В этой статье мы сделаем упор именно на нюансы подачи искового заявления в арбитражный суд. Начнем.

Глава I. Подготовка всех документов для подачи искового заявления.

Представьте себе ситуацию, что Вам предлагают рассмотреть картину. Однако данное предложение не совсем обычное: картину помещают за ширму, а Вам предлагают смотреть лишь маленький, наиболее важный отрезок произведения искусства. Естественно, что данная изюминка принесёт больше дискомфорта, чем пользы. По этой причине, мы рассмотрим для начала в общем плане все действия, а потом будем уходить в крайности и объяснять их. А теперь перечислим, что нам необходимо будет сделать для того, чтобы, к примеру, подать иск в арбитражный суд о взыскании долга:

1. Попробовать урегулировать вопрос на уровне джентельменского диалога;

В этой ситуации главное не перейти к формату “Тарантиновских диалогов” и попробовать урегулировать вопрос путем предоставления друг другу информации, актов выполненных работ, произвести взаиморасчет и расплатиться друг с другом при необходимости.

Намного проще договориться, нежели думать о том, как подать иск в арбитражный суд. Если не получилось найти общего языка переходим к следующим действиям:

2. Направляем досудебную претензию;

Если максимально просто определять вышеупомянутый термин — это обращенное к нашему контрагенту требование о совершение какого-то действия в нашу пользу или воздержание от его совершения. Данный этап является обязательным в большей части рассматриваемых арбитражным судом дел, который устанавливается частью 5 статьи 4 АПК РФ. В предусмотренных законом случаях, без него иск в арбитражный суд о взыскании долга просто вернут. Стоит отметить, что данный документ, во-первых, необходимо пронумеровать или поставить аббревиатуру “б/н” (без номера) и указать число. Во-вторых, лучше составлять в двух экземплярах, для того, чтобы один из них Вы затем могли предоставить в суд (хотя бы сохраните скан). Однако ещё одного экземпляра претензии нам недостаточно – необходимо ещё подтверждение факта её отправки.

Для этого мы отправляем её заказным письмом, чек и опись вложения сохраняем, а затем выписываем себе трек-номер. Где находится трек-номер Вы можете увидеть на изображении.

Срок ответа на претензию составляет 30 дней, если договором не предусмотрено обратное. Данный трек-номер позволит Вам узнать дошло письмо или нет, а соответственно Вы сможете начать исчислять сроки. Для того, чтобы узнать данную информацию, заходим на сайт Почты России и вставляем его вот в эту строку.

Таким образом, досудебный порядок урегулирования спора считается совершенным. Далее, если Ваши требования удовлетворят, то Вас остается только поздравить – Вы сэкономили силы и время. Если нет вопрос: “Как подать иск в арбитражный суд” остается актуальным.

3. Определяем подведомственность, подсудность, а также вычисляем и оплачиваем государственную пошлину;

Как определить подведомственность и подсудность дела мы рассматривали в нашей предыдущей статье, однако кратко обозначим, что ответ на данный вопрос содержится в главе 4 АПК РФ.

Рассчитать государственную пошлину поможет нам калькулятор на сайте “мойарбитр”. Для этого:

Выбираем пункт “Юридическое лицо”

Вводим сумму искового заявления

Таким образом, стоимость государственной пошлины определена. Далее необходимо будет её оплатить по реквизитам судам и обязательно сохранить платежное поручение. Оно нам ещё понадобится.

4. Выбираем вид производства в арбитражном суде. Разработка искового заявления.

I. Приказное производство

Особый вид производства, при котором по заявлению взыскателя судья единолично выносит судебный приказ, который обладает свойствами исполнительного документа. Отличительными свойствами являются: отсутствие вызова сторон, причем полного, должнику не приходит уведомление о необходимости составления отзыва на иск (о нем Вы можете почитать в этой статье).

Соответственно, чтобы использовать данное производство, необходимо подать заявление о вынесении судебного приказа, а не морочиться с составлением иска в арбитражный суд о взыскании долга, к примеру.

Однако для использования данного вида производства Ваше правоотношения должно обладать всеми условиями из статьи 229.2 АПК РФ (данный вид производства заслуживает отдельного рассмотрения) и не являться спорным. Должник может отменить судебный приказ в течение 10-ти дней после вынесения этого документа. Ему необходимо будет оставить заявление о том, что он не согласен с вынесенным приказом. В таком случае нужно будет выходить в упрощенное или исковое производство.

II. Упрощенное производство

Ключевой особенностью данного процесса является его “письменность”. Суть заключается в том, что по ходатайству Истца и отсутствия возражений Ответчика дело возможно рассмотреть в порядке упрощенного производства без вызова сторон. У нас все те же главные герои: Истец и Ответчик, а Суд устанавливает время для предоставления письменных доказательств по делу. Этот вид производства мы как раз-таки и продемонстрируем. К слову, идеальный вид производства для того, чтобы подать электронно иск в арбитражный суд.

III. Классическое исковое производство

Данный вид производства по времени и силам является самым затратным из всех вышеперечисленных. Классические стороны, вызов сторон и полноценное судебное заседание, а, следовательно, в нем, в зависимости от оппонента, необходимо будет бороться с возможным представителем-софистом, а также “юридическим терроризмом” – откладываниями судебных заседаний по любому поводу, бесконечные возражения и многое другое. Естественно, если речь идёт о том, что Ваши интересы представляет юрист в арбитражном суде Москвы, Вам беспокоится не о чем – хорошие знания арбитражного-процессуального права перебьют любые попытки затянуть процесс. Следующий шаг – это составление искового заявления. В упрощенном производстве, которые нас и интересует в этой статье, и в классическом оно не имеет никаких отличий.

Исковое заявления по структуре похоже на претензию, но оно имеет строгую определенную ст. 125 АПК РФ форму и содержание. А теперь давайте разберем его структуру:

• Вводная часть – реквизиты, только помимо сторон, нам необходимо будет указать ещё и сведения суда, в который мы обращаемся, а также стоимость иска;
• Описательная часть – помимо описания всех юридически значимых действий между сторонами нам нужно будет обязательно приложить расчет требований (ст. 125 АПК РФ);
• Мотивировочная часть – здесь мы мотивируем нашу позицию с помощью законодательства, кстати, основания иска также являются обязательной частью требований, установленных статьей 125 АПК РФ;
• Просительная часть – наше требование должно быть четко сформулировано, иначе нас ждет определение об оставлении дела без движения.
• Приложения – в данной части мы указываем приложенные к иску документы, о них мы поговорим чуть позже. Здесь мы акцентируем внимание не только на том, что прикладываем, но и обращаем внимание на ту последовательность, которую мы указали в иске. Далее поймете почему.

Одним из условий соблюдения надлежащего порядка подачи искового заявления в суд будет направление стороне, а также лицами участвующим в деле, искового заявления. По аналогии с претензией мы должны будем сохранить квитанцию о почтовом отправлении и опись вложения. В противном случае Вам вернут иск.

Выбрав по условиям наиболее подходящий вид производства, составив исковое заявление, мы можем теперь переходить потихоньку к ответу на вопрос: “Как подать иск в арбитражный суд”.  Первое, что нам необходимо будет сделать –  подготовить все документы для суда.

5. Подготовка документов, чтобы подать электронно иск в суд

Учитывая все вышеизложенное, а также информацию с сайта «мойарбитр», нам необходимо будет загрузить на сайт следующий перечень документов:

• Исковое заявление;
• Подтверждение оплаты государственной пошлины;
• Претензию;
• Подтверждение отправки претензии с описью вложения;
• Подтверждение отправки искового заявления с описью вложения;
• Заключенный между сторонами договор;
• Доверенность;
• Ходатайства (можно, как и иске указать, так и отдельным документов прикрепить);
• Копию свидетельства о регистрации юр. лица;
• Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (можно получить на соответствующих сайтах);

Прикрепить данные документы можно в PDF формате, то есть Вам поможет обыкновенное сканирование или PDF преобразователи (PDF converter, к примеру). После этапа подготовки документов переходим ответу на вопрос: “как подать иск в арбитражный суд”.

Глава II. Подача искового заявления

Первое, о чем Вам следует позаботиться – это о приобретении квалифицированной электронной подписи. Данную подпись возможно получить только путем обращения в аккредитованную удостоверяющую организацию. Перечень данных организаций содержится на официальном сайте Минцифры. Теперь переходим к самому интересному – подаче искового заявления.

Прежде, чем подать исковое заявление на сайте «мойарбитр» нам необходимо будет зарегистрироваться и пройти аутенфикацию на сайте госсуслуг. После её прохождения, заходим в наш аккаунт.

Далее нас интересует раздел “Иск (заявление)”.

После чего выбираем “Исковое заявление (статья 125 АПК РФ)”.

Нажимаем кнопку “далее”, затем выбираем участника и заполняем всю информацию Истца и Ответчика.

Далее по подсудности выбираем предложенный суд, в нашем случае, речь идёт представление интересов юристом в арбитражном суде Москвы.

Далее заполняем предложенные поля и прикрепляем исковое заявление (не забываем, что формат PDF), а также подпись в форматах (.sig, p7s, sgn, pkcs7, pkcs). Проделываем данные манипуляция со всеми документами и отправляем. Поздравляем, иск подан!

Однако на этом этапе работа только начинается. Далее нам необходимо будет ежедневно просматривать электронную почту, поскольку на неё придут подобные сообщения от суда, только касательно Ваших требований и иска:

К данному вопросу необходимо будет относиться очень серьезно, поскольку в данных уведомлениях может содержаться информация о том, какие документы необходимо будет предоставить Суду.

А теперь обобщим крайне важные нюансы при подаче искового заявления:

• Исковое заявление должно полностью соответствовать статье 125 АПК РФ – в ином случае Вам его вернут;
• Несоблюдение досудебного порядка, а также игнорирование требования о направлении сторонам искового заявления повлечет также за собой возврат искового заявления;
• Исковое заявление обязано в себе содержать четкие требование, должен быть определен предмет спора;
• Неоплата государственной пошлины влечет за собой возвращение иска;
• Обратите внимание на статью 108 АПК РФ, которая устанавливает обязательное внесение на депозит арбитражного суда денежных средств, к примеру, при ходатайстве о назначении судебной экспертизы. В противном случае, оно не будет удовлетворено.

Как Вы понимаете это не исчерпывающий перечень нюансов, которыми руководствуются юристы в арбитражном суде Москвы. А теперь ответим на вопрос: проще ли обратиться к юристу или можно самому вести дело в арбитражном суде?

Из всего вышеизложенного следует, что доверить вести дело юристу в арбитражном суде Москвы намного проще, нежели лично осуществлять всю ранее изложенную деятельность. Тут необходимо добавить ещё и о тот, факт, что возможно дело не будут рассматривать в порядке упрощенного производства. А там Вас ждут софисты и юридический терроризм в виде бесконечного откладывания судебных заседаний по любому поводу. Юристу со знанием арбитражного процесса намного проще пресечь данные уловки. А теперь перейдём к разбору нашей практики.

Между нашим клиентом и мебельной организацией был заключен договор о купле-продаже мебели с её последующим монтажом. Однако мебельной организацией не были соблюдены сроки выполнения своих обязательств, результатом чего стал закономерно проигранный суд с их стороны. Однако на данном этапе подвиги деревянного Геракла не прекратились, после чего он вовсе отказался исполнять свои обязанности по убийству Немейского льва – возвращении уплаченных денежных средств. Таким образом, контрагент в одностороннем порядке отказался от исполнения договора, что является недопустимым.

В нашей позиции мы указали об обязанности возвращения денежных средств, а также выплаты неустойки. Основаниями заявленных требований послужили статьи 309, 310 ГК РФ, а также п. 1 статьи 708 ГК РФ.

В требованиях мы указали о необходимости взыскания денежных средств. После судебного заседания нами также будет подано заявление о взыскании судебных расходов.

На данный момент дело ещё находится в производстве суда. О его движении Вы узнаете в следующих статьях.

Подводя итог, отметим, что наши юристы обладают огромным опытом в представлении интересов доверителя в арбитражных процессах разной сложности. Если Вам нужен юрист в арбитражный суд Москвы, мы готовы Вам оказать квалицированную юридическую помощь.

Когда звучит словосочетание “надо взыскивать”: пессимисты скажут: “адвокат — дорогой”, должники воскликнут: “за что?”, судебные приставы поинтересуются: “Сколько?”, а юристы спросят: “у кого?». Последний, вопрос играет особенно важную роль в сегодняшней теме: “составить иск в арбитражный суд”, однако почему, вы поймете чуть позже. В этой статье мы детально разберем:

• Все этапы подачи искового заявления в арбитражный суд: от разработки и подготовки документов до их предоставления в орган правосудия;
• Что такое “досудебная претензия” и зачем она нужна?
• Что такое “Исковое заявление” и интересный термин “подведомственность”;
• Виды обращений юристов в арбитражный суд Москвы: заявление на выдачу судебного приказа, упрощенное производство и исковое заявление. Что лучше?
• Поэтапная инструкция как составить иск в арбитражный суд – это проще, чем Вы себе представляете;
• Способы подачи искового заявления;
• Возможно ли самому составить иск в арбитражный суд о взыскании долга без юриста? Почему проще обратиться к юристу и как он компенсирует все затраты?
• Стоимость иска в арбитражный суд: как она складывается? Юристы дешевле, чем кажется.
• Наша практика.

Просим Вас обратить внимание, что вопрос данной статьи будет рассмотрен с уклоном именно в арбитражный процесс. Также крайне рекомендуем Вам ознакомиться с нашей предыдущей статьей на схожую тематику. Приступим.

I. Составить иск проще, чем кажется. В целом, Вы сможете сами, но есть нюансы:

Они выражаются как раз-таки в подготовке документов для иска, изучения самой ситуации, ведь весь процесс восстановления наших законных прав и интересов не заканчивается и даже не начинается с подачи искового заявления. Так не бывает, что в арбитражном суде Вы просто пришли, подали иск и выиграли дело. Как и при строительстве дома, надо сначала заложить обязательный фундамент, поэтому для начала мы обозначим все существующие этапы и их технические нюансы при подаче искового заявления в Арбитражный суд, а далее подробно раскроем каждый из них, что и подведет нас к раскрытию тезиса. Нам необходимо будет совершить следующие действия:

1. Попытаться урегулировать все как партнеры;
2. Подать претензию;
3. Определить подведомственность суда;
4. Разработать проект искового заявления, отправить Ответчику, оплатить госпошлину и подать его в суд (заявление на выдачу судебного приказа);

Очевидно, что перед тем, как отправлять претензии и составить иск в арбитражный суд, порой проще просто связаться с представителем организации должника. Есть вероятность, что вы найдёте общий язык путем произведения взаиморасчетов и предоставления друг другу актов сверки. Кроме того, что это, очевидно, самое простое решение возникшего спора, так еще и Вашу переписку (письма) можно будет использовать в качестве доказательства в суде. Итак, если с Вами решать ничего не хотят, игнорируют, приступаем к предупредительному выстрелу – отправляем претензию.

Претензия – это досудебное требование к организации-партнеру, должнику о соблюдении возложенных на него обязанностей или воздержания от совершения каких-либо действий. Претензионный порядок является обязательным, если он предусмотрен законом или заключенным договором.

В каких делах необходима досудебная претензия, а в каких вовсе не нужна можно узнать в статьях: 4, 132, 27, 27.1, 28 АПК РФ.

Если коротко: при взыскании задолженности отправлять претензию нужно, как и в большей части дел, рассматриваемых в арбитражных судах. Возникает вопрос: как же тогда её составить?

Чёткой, регламентированной формы на законодательном уровне у претензии нет. В нашем случае этот документ выглядит следующим образом:

• Вводная часть – здесь мы указываем реквизиты наши и должника: адрес, наименований организаций и т.д.;
• Описательная часть – описываем наши отношения с организацией;
• Мотивировочная часть – обосновываем наши требования, представляем расчеты;
• Требовательная часть – требуем исполнить обязательства и указываем наши реквизиты;
• Приложения – доверенность, акты сверки и другие документы, на которые ссылаетесь в претензии.

При составлении претензии есть важный нюанс: нужно приложить к документам акты об оказанных услугах и сохранить доказательства передачи их Ответчику. Далее мы прикрепим эти доказательства к иску, что поможет нам избежать одного из оснований для направления определения арбитражного суда об оставлении искового заявления без движения.

После составления направляемся на Почту России и отправляем заказным письмом нашему адресату весточку. Чек об отправке обязательно сохраняем – это наше доказательство перед судом об отправке претензии. Помимо прочего, на нашем чеке есть волшебный трек-номер, по которому мы с Вами сможем отслеживать: дошло письмо или не дошло.

Вот этот трек номер необходимо будет вставить по этой ссылке, тем самым вы сможете узнать локацию Вашего письма.

Обратите внимание, что на конверте необходимо будет написать все разборчивым почерком, поскольку оператор может исковеркать название организации. Повлечет неразборчивый почерк в баллы возражений Ответчика, мол не соблюден порядок подачи искового заявления, т.к. организация указана неверно и получить письмо из-за этого не удалось.

Срок ответа на претензию составляет 30 дней. В случае, если нас игнорируют или отвечают отказом, досудебный порядок будет считаться соблюденным, и на данном этапе обращение юриста в арбитражный суд Москвы становится неминуемым. Далее мы разберем с Вами крайне важные понятия. Речь идет о “Подведомственности” и об “Исковом заявлении”:

• Подведомственность – это относимость дела именно определенному типу суда

(Арбитражный, гражданский , военный и др.).

Данное понятие является важным по одной простой причине: оно помогает определить нам именно вид, а не уровень суда. Арбитражным судам подведомственны дела в сфере предпринимательской и экономической деятельности. Для того, чтобы не растягивать повествование, сузим всё до юридических лиц и ИП. То есть, если вы — собственник организации и у Вашего контрагента-организации образовывается задолженность перед вами, а затем приходит письмо: “Кому должен – всем прощаю (С.) ООО Мамонт”, то нужно подать иск, именно, в арбитражный суд о взыскании долга.

Часто подведомственность путают с подсудностью. Однако между собой они не тождественны. Подсудность по своей природе является “уровнем” суда (мировой судья, выше районный суд и так далее на повышение).

• Исковое заявление – это направленное в адрес суда требование, выраженное в виде документа, имеющего свои (определенные законом) элементы, в целях защиты или восстановлении прав.

Во-первых, в судах содержатся разные требования к иску. Если речь идёт о гражданском процессе, то мы используем статью 131 ГПК, в случае с арбитражным процессом – ст. 125 АПК РФ. Во-вторых, сравнивая эти две статьи мы приходим к выводу, что составить иск в арбитражный суд тяжелее, поскольку он содержит больше требований к содержанию документа, как минимум, мы уже на законодательном уровне обязаны:

• Ссылаться на законы;
• Производить и подробно иллюстрировать расчет взыскиваемой суммы в иске.

Это важно учитывать, например, при составлении иска в арбитражный суд о взыскании долга. Как вы понимаете, самостоятельно этот документ составлять будет довольно проблематично, но это мы еще обсудим в этой статье. Следующее, что мы с Вами разберем – это виды обращений в арбитражный суд.

Арбитражно-процессуальный кодекс позволяет нам обратиться о взыскании задолженности разными способами. В зависимости от условий, под которые попадает наше дело мы можем выбрать любое из представленных законом производств. Зачем нам процессуальное разнообразие? Все просто – они различаются по сложности, количеству затрачиваемого времени и нервов. Стоит отметить, что и у юриста стоимость иска в арбитражный суд в зависимости от вида обращения будет варьироваться.  А теперь разберем каждый из этих производств:

1. С помощью подачи заявления на выдачу судебного приказа:

Данный способ является одним из самых простых, но, воспользоваться им возможно, только если Ваше дело попадает под условия статьи 229.2 АПК РФ. А теперь об особенностях: в этом типе производства нет привычных “Истец” и “Ответчик”, тут у нас — “Взыскатель” и “Должник”. Также нет вызова сторон и судебного заседания: взыскатель подаёт заявление на выдачу судебного приказа, судья выносит его, проходит 10 дней, и документ вступает в законную силу, а пристав выполняет свою работу.

Однако в случае, если должник явится в суд и напишет “не согласен”, то судебный приказ отменят и необходимо будет выходить либо в порядке упрощенного производства, либо простого.

2. Упрощенное производство:

Вы подаёте исковое заявление в порядке упрощенного производства, далее судья выносит определение о назначении заседания, вроде бы все похоже на типичное исковое производство, однако это не так. Особенностью подачи иска в арбитражный суд о взыскании долга, например, именно этим способом является “письменность” всего процесса, а также проведения заседания без участия сторон. Судья укажет в определении, что нужно будет предоставить Истцу и Ответчику, укажет разумный срок предоставления этих документов, а далее стороны просто загрузят все либо через сайт “МойАрбитр”, либо отправят по почте документы.

3. Исковое производство:

Классическое исковое производство начинается с подачи искового заявления, далее все как в обычных судебных заседаниях: назначается предварительное судебное заседание, а затем и основные. Истец предоставляет доказательства по своему иску, а Ответчик – возражения и подтверждения к ним. По затрате времени на само судебное заседание (ожидать его, иногда, приходится очень долго именно в коридоре перед залом Вашего судьи), количеству необходимых сил для разрешения спора – это однозначно самый тяжелый вариант, если сравнивать с первыми двумя. А теперь мы объясним Вам из чего состоит иск и как его сделать.

На первый взгляд исковое заявление по структуре и содержанию схожи с претензией, но это похоже на сравнение моськи и слона. Отличия у двух этих документов по содержанию — колоссальные, особенно, если речь идёт об обращении в арбитраж, что, кстати, также формирует стоимость иска в арбитражный суд. Состоит иск из следующих частей:

• Вводная часть – реквизиты, здесь уже помимо наших и контрагента, указываем суд и его адрес;
• Описательная часть – здесь мы подробно описываем все наши правоотношения, а именно: дату, номер договора, а также на оказание каких услуг он был заключен. Объясняем на основе чего представлен расчет, ссылаемся на пункты договора выражаем четко нашу позицию;
• Мотивировочная часть – мы законно обосновываем нашу позицию;
• Просительная – требуем взыскать, к примеру, долг, а также все понесенные судебные расходы;
• Приложения – обязательно прикладываем документ об уплате государственной пошлины, заключенный договор, доверенность и другие (все необходимые документы будут видны при разборе нашей практики).

Хорошо, а теперь разберем как оформить иск:

Ставим шрифт текста Times new Roman и размер шрифта “12”;

Заходим в вкладку “ВИД” и включаем линейку;

Создаем таблицу на три деления в длину и ставим настройки 2 – 3 – 2 – 2. Размеры делений таблицы 3 – 8 – 16;

Заполняем, заходим в свойства таблицы, затем в границы и заливка и удаляем границы таблицы.

Далее, Вам необходимо будет заполнить содержание, исходя из вышеуказанной структуры, опираясь на статью 125 АПК РФ.

Государственную пошлину вы оплачиваете исходя из суммы, которую вы сможете посчитать на специальном калькуляторе, размещенном на сайте мойарбитр.

Подать исковое заявление можно соответственно: очно (подается через экспедицию суда (в арбитражном суде г. Москвы нет экспедиции, там чудесная коробка на время ремонта) и заочно (сайт мойарбитр или же почта).

Исходя из вышеизложенного, мы делаем вывод: самому определить подведомственность, провести досудебную работу, определить вид иска, даже составить его и подать — реально, но очевидно, что все тонкости учесть и сделать очень хорошо удастся с трудом. У нашего же юриста же все эти процедуры равноценны приему пищи – ничего сверхъестественного в этих действиях для него нет, соответственно Ваше время, нервы и деньги будут сэкономлены. Далее Вы в этом ещё больше убедитесь.

Теперь переходим к вопросу о том: возможно ли вообще самому составить исковое заявление в арбитражный суд или лучше обратиться к юристу?

II. Как мы выяснили, составить иск самостоятельно возможно, но методом проб и ошибок.

Личный опыт – сын ошибки, однако в нашем случае это будет играть злую шутку с нами, ведь каждая наша попытка будет исключать ещё один месяц от сроков исковой давности. О чем речь:

• Неправильно определили подведомственность/подсудность — получили определение о возвращении искового заявления по ст. 129 АПК РФ — потеряли месяц;
• Не предъявили досудебное требование – пришло то же определение — потеряли 2 месяца (1 месяц отвечает суд, месяц ждем ответа на претензию);
• Не приложили доверенность/не подписали документы – это же определение — потеряли ещё 1 месяц.

И так можно до бесконечности перечислять, где можно потерять время. Но это только то, что отдалит Вас от сроков исковой давности. У нас же есть ещё волшебные определения о приостановлении производства по делу. Наиболее часто его выносят по причине:

• Не предоставленного расчета;
• Не предоставленного доказательства об отправке актов выполненных работ и по другим причинам;
• Нет ссылок в документе на пункты договора и так далее.

Изображение определения мы уже в этой статье показывали ранее.

Речь даже не в том, что Вы при получении этого документа время потеряете, а в том, что Вам нужно будет исправлять это все: пересчитывать и писать “Заявление об исправлении недостатков искового заявления”, что также Вас озадачит. Однако, все это время мы рассматривали работу по наименьшему пути сопротивления, не обращая во внимание, что у нас есть ещё оппонент.

III. Оппонент может оказаться очень хорошим.

Оппонент, действительно, может оказаться хорошим, дело даже не будет в том, что он составит хорошую позицию: его задачей будет затянуть процесс, ввести заблуждение суд, опровергнуть расчеты и другое. Также во время процесса он может начать помогать Вашему должнику избавляться от имущества. У наших юристов, у которых есть огромный багаж опыта судебных заседаний, подобного рода действия будут не то, что пресечены – они будут предугаданы. Тем самым, Ваши интересы будут защищены. А теперь давайте до конца разберем причины, по которым все же лучше обратиться именно к юристу:

• Выигранным делом юрист компенсирует все Ваши расходы на него;
• Проще будет определить вид производства, подходящий к нашему делу, например, упрощенка – подали и благополучно ждем решений суда, заседаний никаких нет;
• Стоимость отзыва на иск в арбитражный суд, действительно, меньше, чем Вы можете потерять.

Последняя мысль заслуживает отдельного внимания.

При взыскании долга в арбитражном суде стоимость наших юридических услуг в порядке упрощенного производства составляет 30 тыс. руб. В эту услугу входит:

1. Изучение ситуации и разработка позиции;
2. Разработка искового заявления и его подача;
3. Участие в судебных заседаниях;
4. Получение решения и передача его Вам.

Самое главное, что Вы вообще ничего не делаете и не переживаете, все делает юрист. А расходы покрывают выигранное дело и судебные издержки. Таким образом, Вам следует учитывать, что потери от дела могут оказаться действительно большими, нежели Вы заплатите юристы за оказание юридических услуг.

Перейдём к разбору нашей практики.

Между нашим клиентом (далее – “Истец”) и мебельной организацией (далее – “Ответчик”) был заключен договор, согласно которому: Ответчик обязался изготовить, доставить и осуществить монтаж мебели, а Истец – принять и оплатить. Однако, мало того, что мебельная организация сначала не соблюдала сроки, за что и проиграла 1-й суд, так ещё и получив деньги в одностороннем порядке, решила отказаться от исполнения договора и деньги, естественно, не вернула.

В позиции нашего иска мы указали, что Ответчик обязан вернуть денежные средства. А нашими основаниями послужили ст. 309, 310 ГК РФ о надлежащем исполнении обязательств, а также п. 1 ст. 708 ГК РФ.

 В требованиях написали взыскать основную сумму долга.

На момент написания статьи данное дело все ещё рассматривается, о ходе дела мы расскажем Вам в следующих статьях.

Подводя итог, стоит отметить, что самым лучшим решением в ситуации, когда необходимо взыскивать долг – этот обратиться к юристу. У Вас какое-то сложное дело или же простое взыскание долга? Наши юристы с огромным количеством споров в арбитраже помогут решить Вам образовавшиеся сложности!

Можно ли подать иск по ремонту помещения в арбитражный суд? Как его правильно составить? Почему в арбитраже удобно рассматривать споры по ремонту помещения? Какие самые распространенные выводы судов относительно указанных споров? Как мы смогли вернуть деньги по ремонту помещения в арбитражном суде? Если хотя бы один из этих вопросов является актуальным для вас, то данная публикация обязательна к прочтению.

Начнем с того, что подать в суд по поводу ремонта помещения- это все равно, что взыскать долг по договору подряда (услуги по ремонту = договор подряда, взыскание долга = возврат денежных средств, уплаченных за неисполненные обязательства). Поэтому расскажем немного о договоре подряда и его особенностях.

Иск по ремонту помещения: договор подряда

Договор подряда можно охарактеризовать как наиболее распространенную форму контракта между сторонами (могут быть два и/или более двух лиц), в соответствии с которым подрядчик (наименование одной из сторон) обязан за оплату и конкретный срок (определяются соглашением) выполнить заказчику (наименование другой стороны) некий объем работ. Так как нам надо вернуть деньги по ремонту помещения, то будем рассматривать договор строительного подряда. В практике арбитражных судов наиболее часто встречаются споры о нарушении сроков указанных работ, о взыскании долга по договору подряда, а также о некачественно оказанных строительных услугах.

Иск по ремонту помещения: обращение в арбитраж

Напоминаем, что в арбитражном суде можно взыскать любой долг, который возник в связи с осуществлением экономической или предпринимательской деятельностью. Кроме этого, есть возможность взыскания долгов физического лица, если в отношении последнего ведется процедура банкротства.

Итак, вы определились, что ваш иск должен быть рассмотрен в арбитражном суде. Как действовать и что делать дальше? Во-первых, следует подготовить доказательства наличия долга. Последний должен подтверждаться конкретными документами (например, самим соглашением между сторонами, платежными поручениями и т. д.). Поэтому прежде, чем подать в суд по ремонту помещения вы должны определиться с доказательственной базой. Чем больше документов вы предоставите (не забывайте о принципах относимости доказательств), тем лучше. Какие бумаги еще подойдут (кроме указанных двух)? Перечисляем: дополнительное соглашение к договору, чеки или квитанции, акт приема-передачи, переписка в социальных сетях или по электронной почте, фото- или видеоматериалы. Во-вторых, важно помнить, что споры по ремонту помещения предполагают соблюдение обязательного досудебного порядка. То есть перед тем, как идти в арбитраж, необходимо направить претензию контрагенту с тем, чтобы урегулировать спор мирным путем. Можно это сделать с помощью обычной почты. Адрес другой стороны можно посмотреть в договоре или взять из ЕГРЮЛ. Не запрещено использовать личное обращение или электронное письмо, но на практике применение данных способов оборачивается затем проблематичным доказыванием в суде соблюдения досудебного порядка. Поэтому лучший вариант — направление заказного письма с уведомлением о вручении. 

Если вам пришла идея пропустить шаг досудебного урегулирования, то смеем вас заверить — это не лучшая мысль. На основании статей 129 и 148 АПК РФ суд имеет право вернуть исковое либо оставить его без движения. Возвращение иска не означает того, что вы не можете больше обращаться в суд с этими же требованиями. После устранения обстоятельств, которые стали причиной возврата, иск по ремонту помещения может быть подан снова.

Продолжая разговор о досудебной претензии, отметим, что ее содержание может быть представлено в любой форме. Главное — понятно и четко изложить суть своего требования с доказательствами и предоставить разумный срок на ответ, который может составлять до 30 дней. Для того, чтобы должник был простимулирован вашим обращением, предлагаем расписать все последствия добровольного разрешения спора: взыскание основной суммы долга, неустойки, затрат на судебное рассмотрение спора и т. д.).

Если должник оказался бесстрашным и досудебная претензия его не впечатлила, то составляем иск по ремонту помещения. Пример такого документа будет расположен далее в статье. На фото вы сможете увидеть обязательные составляющие искового, приложения к нему, используемые правовые нормы и возможные требования. Выбирая суд, необходимо отталкиваться от места нахождения должника. Ну а если стороны заранее обговорили суд, указав его в договоре, то обращаться следует именно туда.

Кстати, сейчас много споров решается вообще без участия сторон, наше видео на этот счет:

Споры по ремонту помещения могут рассматриваться в порядке:

• приказного производства, регулируемого главой 29.1 АПК РФ (суть в цене иска: если сумма не превышает 500 000 рублей, а по делам, которые касаются обязательных платежей и санкций, не превышает 100 000 рублей, то приказное);
• упрощенного производства, регулируемого 29 главой АПК РФ (суть: цена иска не превышает 800 000 рублей для юридических лиц и 400 000 рублей для предпринимателей).

Подали исковое заявление. Что дальше? После того, как решение о взыскании долга вступит в законную силу (месяц со дня принятия, если не была подана апелляционная жалоба), необходимо получить исполнительный лист (в суде) и обращаться в банк для списания с должника денежных средств. Если деньги на счету должника отсутствуют, то идти к судебным приставам.

Пример иска о взыскании долга по договору подряда в арбитраже

Практический пример мы берем, как обычно, из наших недавних дел. На этот раз спор между сторонами возник ввиду невыполнения одной из них обязанностей по договору подряда. Досудебное урегулирование ни к чему не привело. Поэтому нами было принято решение обращаться в арбитражный суд за защитой прав нашего доверителя. Суть дела была вот в чем: между сторонами в июле 2021 года был заключен договор подряда, в соответствии с которым ответчик должен был по заданию истца выполнить ремонтные работы в помещении. В обязанности истца входило создание необходимых условий для выполнения работ в срок и на условиях, указанных в договоре. Срок исполнения договора изначально составлял 30 рабочих дней, но ответчик не уложился в этот срок.

Общая сметная стоимость работ составляет 689 590 руб. 35 коп, после чего стороны заключили доп. соглашение № 3, в соответствии с которым общая сметная стоимость увеличилась до 801 014 руб. 11 коп., а срок исполнения сдвинут. Почему дополнительное соглашение было поименовано под №3 истцу неизвестно, это проект, предложенный ответчиком, при этом доп. соглашений под №1 и 2 не заключалось.

В итоге на момент подачи иска ответчик не выполнил ремонтные работы в объеме, пропорциональном поступившим платежам. Истец суммарно оплатил 562 269 руб. 56 коп, а ответчиком исполнено только на 356 910 руб. 66 коп.

Сторонами в договоре была предусмотрена ответственность за нарушение сроков выполнения ремонтных работ в виде неустойки в размере 0,1% за каждый день нарушения исполнения обязательства, но не более 10% от общей стоимости работ.

Получилось так, что ответчик в какой-то момент просто решил увеличить стоимость работ в 2 раза, истец был с этим не согласен, после чего ответчик перестал оказывать услуги и появляться на объекте.

Истец практически ежедневно направлял уведомления и претензии ответчику (переписка по электронной почте была нами приложена). Кроме этого, истец направил заказным письмом претензию, которая осталась без ответа.

Из-за такого поведения ответчика и неисполнения им обязательств по договору истец не мог осуществлять предпринимательскую деятельность и получать прибыль, привлекать потенциальных потребителей услуг, ежемесячно неся расходы, связанные с оплатой труда работников, оплатой аренды помещения, исполнением кредитных обязательств перед банком.

В исковом заявлении мы потребовали взыскать с ответчика:

• сумму основного долга в размере 224 251 руб. 90 коп;
• неустойку в размере 18 893 руб. 02 коп.;
• расходы по оплате государственной пошлины в размере 7 485 руб. 00 коп.

Резолютивная часть решения суда уже опубликована. Иск удовлетворен в полном объеме.

Рассмотрев наш практический случай, предлагаем проанализировать практику арбитражных судов по рассматриваемому вопросу. Есть несколько интересных выводов, к которым пришли судьи.

Вывод № 1. В случае, если стороны не предусмотрели в договоре ответственность за просрочку выполнения конкретных этапов работ, то взыскать неустойку в этом случае нельзя: одна сторона договора (заказчик) рассчитала неустойку за то, что один из этапов работы был просрочен. Суд не согласился с данным обстоятельством, указав, что стороны не предусмотрели положение о просрочке в договоре. Кроме этого, было отмечено, что заказчик имеет право рассчитать неустойку только в случае, если подрядчик нарушит конечный срок выполнения работ.

Вывод № 2. Односторонний акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.Так, подрядчик подписал акт приема, потребовав оплату за работу. В ответ на это, заказчик указал на то, что подрядчик не уведомил его об окончании работ, которые к тому же были выполнены некачественно. Суды в данной ситуации были на стороне заказчика. Подрядчик не известил заказчика о готовности выполненной работы, а представленные подрядчиком акты приема были признаны судами ненадлежащими доказательствами.

Вывод № 3. Заказчик должен принять выполненную работу, даже если подрядчик не представил акт по форме КС-2. Заказчик не согласился принять работу, так как подрядчик не предоставил акт КС-2 указав, что он не может принять работу и оплатить налоги. После он обратился в суд с тем, чтобы взыскать неустойку с другой стороны соглашения. Однако суды ему отказали:«…суды исходили из того, что само по себе отсутствие акта формы КС-2 при подтверждении иными доказательствами факта выполнения работ истцом и предъявления результата работ к приемке ответчику, не свидетельствует, что спорные работы подрядчиком в объеме, предусмотренном договором, не выполнялись».

Вывод № 4. Подрядчик, который несвоевременно уведомил об окончании работ не имеет права требовать повышения стоимости оплаты. Исполнитель завершил выполнение работ в 2017 году, а уведомил об этом заказчика в 2019. В письме-уведомлении он указал, что стоимость работ при этом увеличилась. Суды не согласились с подрядчиком: «…суды признали недобросовестным ненаправление заказчику в согласованном сторонами порядке акта сдачи-приемки выполненных работ; предоставление акта сдачи-приемки с изменением стоимости выполненных работ в одностороннем порядке; направление заказчику спустя два года акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного исполнителем в одностороннем порядке».

Вывод № 5. В случае, если заказчик принял выполненную работу без замечаний, то он не имеет возможности указывать на нарушение качества оказанных услуг. Заказчик обратился в суд с требованием о взыскании долга от исполнителя. Была назначена экспертиза работ, в которой эксперт указал, что работы были выполнены с нарушением условий, обозначенных в договоре. Суды указали, что заказчик подписал акт приема без замечаний, поэтому указывать не недостатки работы не имеет права.

Таким образом, иск по ремонту помещения может быть подан в том числе и в арбитражный суд. Споры о взыскании долга по договору подряда рассматриваются судами чаще всего. Для споров данной категории обязателен досудебный порядок урегулирования. Если вторая сторона соглашения не идет на мирное урегулирование, то необходимо идти в суд. Всю досудебную и судебную работу вы можете возложить на нас. Данные споры довольно часто разрешаются нами с положительным результатам. Мы расскажем о том, какие компенсации полагаются вам по такому виду соглашения. На нашем сайте есть множество примеров реальных дел.

«Можно ли взыскать задолженность без договора?» – это один из самых популярных вопросов среди наших клиентов.

Большинство людей склонны верить в то, что это невозможно.

В этой статье мы развеем этот миф, расскажем вам о том, как вернуть деньги без договора, а также по традиции поделимся нашим практическим кейсом по этой теме.

Да, конечно, не отрицаем, что ответ на вопрос будет зависеть от конкретной ситуации, но в большинстве случаев есть выход.

Давайте разбираться. Обращаемся к положениям действующего законодательства.

Гражданский кодекс РФ гласит, что по общему правилу, договор считается заключенным, если между его сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям. При этом для многих договоров установлена обязательная письменная форма, несоблюдение которой влечет его недействительность. Примерами таких договоров являются купля-продажа недвижимости, страхования, банковского счета и т.д.

Однако сделки могут быть заключены не только в письменной форме. Так, сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку.

А можно ли доказать заключение сделки другим способом?

Если письменная форма сделки не соблюдена, то стороны сделки в суде лишаются права ссылаться на свидетельские показания. Однако стороны не лишены права приводить письменные и иные доказательства (п.1 ст.162 ГК РФ).

Несмотря на это, практика показала, что суды рассматривая другие доказательства, признают договор заключенным. Банальный пример – заключение договора купли-продажи: принятие покупателем товара может быть подтверждено подписанными товарными накладными, актом сверки.

При взыскании задолженности без договора суды могут принимать во внимание следующее:

1. Переписку между сторонами (лучше, чтобы это доказательство было нотариально удостоверено).
2. Квитанции об оплате, платежные поручения. Если при оплате по договору вы указали назначение платежа («по договору №…», «за услуги…» и т.д.), то это будет большим преимуществом при доказывании в суде.
3. Акты сдачи выполненных работ / оказанных услуг. Эти документы косвенно будут подтверждать имеющуюся между вами и другой стороной договоренности.
4. Иные документы (товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счета-фактуры или УПД, сохранная расписка, путевой лист).

Перечень документов, которые вы можете предъявить суду при взыскании задолженности без договора является открытым, т.е. вы можете использовать все доказательства, которые прямо или косвенно доказывают, что ваш контрагент «обогатился» за ваш счет. В юридическом мире в таких случаях используют термин «неосновательное обогащение». Остановимся на этом вопросе подробнее.

Неосновательное обогащение

Гражданский кодекс РФ содержит отдельную главу (гл.60), регулирующую взаимоотношения, возникающие вследствие неосновательного обогащения. Указанная глава не содержит определения «неосновательное обогащение», но исходя из совокупности признаков

Следовательно, лицо неосновательно «обогатилось», если в совокупности соблюдены два признака:

1) лицо приобрело или сберегло имущество без оснований;

2) обогащение произошло за счет другого лица.

По общему правилу, неосновательное обогащение нужно вернуть. Однако существует и исключение. Так, нельзя взыскать неосновательное обогащение, которое было предоставлено для исполнения несуществующего обязательства, если ваш контрагент докажет, что вы знали об отсутствии обязательства либо предоставили имущество в целях благотворительности.

Порядок действия при взыскании задолженности без договора

В целом, все по стандарту. Но как обычно, со своими нюансами.

Важно учитывать, что неосновательное обогащение может выражаться в натуре (например, вы передали конкретный предмет – автомобиль) или в денежной форме.

Шаг 1 – предъявляем претензию

По общему правилу для требования о возврате имущества в натуре претензионный порядок не обязателен, даже если вы обращаетесь в арбитражный суд. Если речь идет о возврате неосновательного обогащения в денежной форме, то претензию необходимо предъявлять, если будущий спор подведомственен арбитражному суду.

Однако мы своим клиентам рекомендуем направлять досудебную претензию всегда. Даже если не установлен досудебный порядок урегулирования спора, то приобретатель может добровольно удовлетворить указанные в претензии требования (что случается, признаем, не так часто!).

Шаг 2 – составляем исковое заявление и подаем его

Прежде чем начать подготовку искового заявления, нужно определить срок исковой давности. Это очень важно, поскольку, если этот срок истек, а ответчик до вынесения решения судом заявит о его применении, суд откажет в удовлетворении вашего иска. Срок исковой давности о взыскании неосновательного обогащения – три года.

Если срок исковой давности не истек, вы можете подать исковое заявление в соответствии с правилами подсудности и компетенции, предварительно оплатив госпошлину.

Важно понимать, что неосновательное обогащение может быть выражено в натуре (например, вам передали автомобиль) или в денежном выражении.

Соответственно, при составлении искового заявления о взыскании задолженности без договора одним из важных моментов будет четкое формулирование своих требований к ответчику.

В случае, если речь идет о взыскании неосновательного обогащения, то необходимо указать, какое имущество вы требуете вернуть.

Если это индивидуально-определенная вещь, то нужно выделить ее отличительные признаки. Рассмотрим пример все того же автомобиля.  Для его возврата в исковом заявлении обязательно указываем: идентификационный номер (VIN), госномер, марку, модель, тип, категорию, год выпуска, номер двигателя, цвет кузова и пр.

Если это родовые вещи, то нужно зафиксировать в иске их вид и количество (например, бензин марки АИ-92 в количестве 60 тонн).

Чтобы взыскать неосновательное обогащение в денежной форме, необходимо предоставить четкую сумму задолженности с приложением всех необходимых доказательств. При этом направление в данном случае досудебной претензии обязательно.

Неосновательное обогащение должно быть возвращено в денежной форме, если приобретатель:

• получил денежную сумму безосновательно;
• пользовался вашими услугами или имуществом без намерения его приобрести. В этом случае приобретатель должен выплатить сумму, которую сэкономил;
• получил имущество, но не может вернуть его в натуре. Можно рассчитывать на деньги также в том случае, если имущество сохранилось в натуре у приобретателя, но настолько износилось, что вы не сможете пользоваться им по назначению.

Исковое заявление составляется в соответствии с требованиями к содержанию и форме, установленными ст. 125 АПК РФ или ст. 131 ГПК РФ, в зависимости от того, в какой суд он будет подаваться — арбитражный или суд общей юрисдикции. Кроме этого, не стоит забывать о прилагаемых к исковому заявлению документов, указанные в ст. 126 АПК РФ или ст. 132 ГПК РФ, так как несоблюдение этих требований приведет к оставлению искового заявления без движения.

Не забудьте обосновать все ваши требования ссылками на нормативные правовые акты. При обращении в арбитражный суд это обязательно (п. 4 ч. 2 ст. 125 АПК РФ), но рекомендуем сделать это и при подаче иска в суд общей юрисдикции.

Помимо этого, зачастую недобросовестный контрагент длительное время не отдает деньги, следовательно, имеет право пользоваться вашими деньгами. В этом случае вполне логично помимо взыскания неосновательного обогащения потребовать с должника проценты за пользование денежными средствами. Так мы и сделали в недавнем нашем деле, о котором мы вам расскажем далее.

Наш опыт

В недавнем нашем кейсе участниками были две организации (ООО-шки), одна из которых была нашим клиентом. Так уж получилось, что стороны не заключили договор, однако наш клиент (для удобства будем называть – Организация 1) перевел денежные средства своему контрагенту (далее — Организация 2).

Организация 1 перевела деньги разными частями. В общей сумме получилось — 431 000 рублей. Согласитесь, сумма не маленькая.

Мы отправляли досудебную претензию в адрес Организации 2, однако, не получили ни ответа, ни денег.

В связи с этим мы решили подавать исковое заявление.

В иске, который был отправлен в Арбитражный суд г. Москвы, мы сразу акцентировали внимание суда на то, что указанные платежи совершены в отсутствие какого-либо обязательства между Истцом и Ответчиком, т.е. между Оргнизацией 1 и Организацией 2 не заключались договоры, не возникали правоотношения из причинения вреда и т.п. Для удобства суда мы сделали таблицу, чтобы было более наглядно анализировать, когда и сколько денежных средств Организация 1 перевела Организации 2.

Основной тезис, который мы должны доказать суду – переведенные денежные средства нашим клиентом являются неосновательным обогащением Организации 2.

Для подкрепления своей правоты мы обратились к нормам законодательства.

Статья 1102 Гражданского кодекса РФ гласит: лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Так как договор между Организацией 1 и Организацией 2 ни в письменной форме, ни в устной форме не заключен, отношения сторон следует квалифицировать как обязательства вследствие неосновательного обогащения, поскольку никакого встречного исполнения по данным денежным средствам не было.

При этом мы обязаны доказать суду:

1) факт приобретения или сбережения имущества на стороне приобретателя;

2) факт приобретения или сбережения имущества именно за счет потерпевшего;

3) факт отсутствия надлежащего правового основания для наступления указанных имущественных последствий;

4) размер неосновательного обогащения.

В случае, если Истец не докажет хотя бы один пункт из вышеперечисленных, то в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности без договора будет отказано.

Кроме этого, так как Организация 2 отказалась в добровольном порядке возвращать денежные средства и достаточно долго использовала их, то было принято решение выдвинуть требование о взыскании процентов за пользование денежными средствами.

Расчет осуществляется с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств и, соответственно, до момента подачи иска. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. В нашем случае получилась сумма, немного превышающая 40 000 рублей. Обязательно оформляем расчет отдельной таблицей! (для удобства и точности расчета используйте калькулятор расчета процентов в сети Интернет).

Помимо этого, не забудьте о взыскании судебных и представительских (если как и в нашем случае в процессе подготовки искового заявления и в самом судебном процессе участвовал юрист) расходов.

В качестве основных доказательств прикладываем платежные поручения (в нашем случае их было  четыре).

Важно – платежные поручения должны быть заверены банком!

Для полноты картины нашего кейса прикладываем для вашего ознакомления текст искового заявления.

Таким образом, вернуть деньги, если нет договора – можно, если у вас имеются другие доказательства ваших договоренностей с контрагентом. В этом важном вопросе не обойтись без юридической помощи. Мы решили не одну подобную ситуацию, поэтому будем рады помочь и вам!

Договор купли-продажи, пожалуй, является одним из самых распространенных договоров, которые заключаются ежедневно.

В этой статье мы ответим на вопрос: «Что делать, если продавец не предоставил документы на товар?», а также как расторгнуть договор по этому основанию и вернуть уплаченные по договору деньги (да еще и с процентами!). И конечно же расскажем о судебной практике и нашем опыте работы, когда нашим клиентам приходилось расторгать договор, если не предоставили документы на товар.

По традиции обращаемся к нормам закона.

Закон говорит нам о том, что сторонами договора купли-продажи, по общему правилу, являются продавец и покупатель. Стороны имеют по отношению к друг другу взаимные права и обязанности. Так, главной обязанностью покупателя является оплата товара, а продавца – передача товара и его принадлежностей, а также необходимых документов для использования товара по назначению. Последнее – очень важно, так как, например, при передаче транспортного средства без документов покупатель не имеет возможности использовать его по назначению.

Зачастую расторжение договора, если не предоставили документы является единственно верным выходом из ситуации.

Так как договор поставки является разновидностью договора купли-продажи, то будет работать правило, о котором мы только что вам рассказали: если поставщик не предоставил документы на товар, то покупатель имеет право расторгнуть договор и вернуть свои деньги.

Законодательством установлено: если продавец не передает или отказывается передать покупателю относящиеся к товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи, покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи. В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к товару, не переданы продавцом в указанный срок, покупатель вправе отказаться от товара.

При этом важно учитывать позицию Верховного суда РФ: отказ от оплаты товара, поставленного без документов, не допускается без отказа от такого товара, то есть покупатель оплачивает товар, а уже потом требует предоставить документацию на него.

Более того, конкретный перечень документов в законодательстве не установлен. И это вполне логично, так как необходимые документы определяются индивидуально применительно к особенностям каждого товара. Однако из-за того, что в законе не перечислены документы, которые должны быть переданы вместе с товаром, зачастую в судах возникают споры о том, какие именно документы продавец должен передать покупателю по договору, а также о том, какие последствия возникают в связи с неисполнением такой обязанности.

Для того, чтобы вам было понятнее, рассмотрим пример из судебной практики.

Так, в одном из судебных дел по договору купли-продажи одна организация продала автомобиль другой организации. При этом был заключен договор купли-продажи, продавец передал покупателю пакет документов, среди которых отсутствовал паспорт транспортного средства. Этот факт явился причиной обращения покупателя в суд. Требования Истца были удовлетворены, так как паспорт транспортного средства является одним из важнейших документов для эксплуатации транспортного средства.

Чтобы расторгнуть договор, если не предоставили документы, необходимо для начала составить претензию и направить ее контрагенту. Претензия должна содержать описание всех основных фактов и срок, в который необходимо предоставить документы. Ее отправляют Почтой России и сохраняют чек об отправке на случай, если придется обращаться в суд. Кстати говоря, отправка Почтой России в наше время стала намного проще, ведь теперь письма, содержащие не более 5 страниц можно отправлять через сайт Почты России, не выходя из дома (ваша претензия вряд ли будет объемнее).

Если продавец не предоставил документы в срок, указанный вами в претензии, то вы можете подавать исковое заявление в суд для возврата ваших денег и процентов за их использование.

Кстати, на вопросе уплаты процентов за пользование денежными средствами остановимся подробнее.

В юридическом мире об этом говорят проще – проценты по 395 ГК РФ.

Когда их можно взыскать?

Закон устанавливает три случая:

• неправомерное удержание денежных средств
• уклонения от их возврата
• иная просрочка в их уплате

Проценты исчисляются на сумму долга. Их размер устанавливается в договоре (в некоторых случаях в законе) или определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. В основном период уплаты процентов определяется по день уплаты суммы средств, если более короткий срок не установлен в законе или договоре.

Обращаем ваше внимание на то, что если в такой ситуации у покупателя возникли убытки, то их можно взыскать через суд, но в размере, не превышающем сумму процентов за пользование денежными средствами. Когда договором установлена неустойка за ненадлежащее исполнение денежного обязательства, то проценты не подлежат взысканию. При этом если подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, то суд по заявлению должника может уменьшить предусмотренные договором проценты, но их минимальный предел не может быть меньше чем вычисленный расчет по ставке ЦБ РФ.

Возвращаясь к вопросу о подаче искового заявления в суд с целью возврата денежных средств и уплаты процентов на них, важным является нюанс с распределением бремени доказывания.

Так, вы должны понимать, что на покупателе лежит бремя доказывания обстоятельств того, что им были соблюдены правила ст. 464 ГК РФ, а также того, что товар без соответствующих сопроводительных документов невозможно или затруднительно использовать по назначению (например, в случае отказа поставщика в передаче паспорта транспортного средства).

В свою очередь, поставщик вправе представить доказательства того, что непредставление требуемых покупателем товаросопроводительных документов не влечет для него негативных последствий.

Следовательно, прежде чем обращаться в суд, необходимо заручиться доказательствами того, что вы не просто так без причины хотите расторгнуть договор и вернуть свои деньги.

Теперь мы хотели бы поделиться судебным делом, которое находится к работе у нашей компании.

Наш опыт

Наш клиент – компания (для удобства в дальнейшем ее будем называть КОМПАНИЯ 1), заключила предварительный договор купли-продажи транспортного средства с другой компанией (далее – КОМПАНИЯ 2).

Прежде чем продолжить повествование о нашем судебном деле, мы решили вам немного рассказать о том, что такое предварительный договор и зачем его заключают.

Простым языком, предварительный договор – это соглашение, в котором указываются условия, на которых в будущем будет заключен основной договор. Зачастую применяется тогда, когда стороны уверены, что будут заключать договор, но пока не могут определиться с некоторыми его условиями. Предварительный договор обязывает стороны вступить в переговоры и заключить основную сделку, но не дает ни одной из них права требовать исполнения основного обязательства (например, поставить товар) до заключения основного договора.

Возвращаясь к нашему кейсу, отметим, что в нашем случае после предварительного договора сторонами был подписан основной договор на условиях, указанных в предварительном договоре.

Условия договора предусматривали обязанность КОМПАНИИ 2 передать КОМПАНИИ 1 автокран и соответствующую документацию, а КОМПАНИЯ 1 должна была оплатить 3 700 000 рублей КОМПАНИИ 2.

Очень важно, чтобы при осуществлении сделки передавалась документация, так как без документов использовать транспортное средство нельзя. В нашем случае КОМПАНИЯ 2 должна была осуществить передачу документов в течении 10 дней КОМПАНИИ 1, однако, несмотря на то, что КОМПАНИЯ 1 произвела оплату в срок и приняла товар, КОМПАНИЯ 2 не передала документы ни в установленный договором срок, ни позднее.

Наш клиент предпринял всевозможные меры для мирного урегулирования спора: направлял досудебные претензии, пытался договориться о передаче документов. К сожалению, ничего не получилось. Так как продавец не предоставил документы на товар, было принято решение расторгнуть договор и вернуть денежные средства с процентами за их неправомерное использование.

В итоге наша позиция в суде выглядела так:

• Истец считает, что Ответчик не исполнил свои обязательства.
• Истец считает, что Ответчик обязан уплатить Истцу проценты за неправомерное удержание денежных средств Истца.
• Истец считает, что Ответчик должен возместить все расходы Истца, связанные с защитой Истцом нарушенного права.

А что говорит закон на этот счет?

Обратимся к Гражданскому Кодексу РФ. В нем черным по белому написано — продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю относящиеся к ней документы. Если продавец этого не делает, то покупатель вправе назначить разумный срок для передачи документов, что было нами сделано при отправке досудебной претензии. После неисполнения требований досудебной претензии, в связи с тем, что транспортное средство наш клиент принял, но не может использовать его по назначению без документов, мы имеем право на расторжение договора и возврата денежных средств.

Помимо этого, покупатель имеет право требовать проценты за неправомерное использование денежных средств. Согласитесь, помимо того, что наш клиент не получил транспортное средство, которое можно эксплуатировать, он отдал свои деньги, которые он мог перетратить на какие-то другие свои цели.

Как обычно рассчитываются такие проценты?

Законодательство говорит нам о том, что размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, то есть представляем, что наш клиент отдал деньги взаймы под проценты своему контрагенту.

В итоге мы подали иск в Арбитражный суд Московской области, в котором Истец требовал с Ответчика взыскать:

1) денежные средства в размере 3 700 000 рублей;

2) проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 18.05.2021 по 11.01.2022 в размере 160 468 рублей 49 копеек;

3) расходы на оплату государственной пошлины в размере 42 302 рублей 00 коп.

В качестве приложения особое внимание нужно обратить на расчет исковых требований. Это важно, так как именно от его правильности будет зависеть принятое судом решение. Также нужно быть готовым к тому, что Ответчик может в качестве опровержения предоставить контррасчет, но практика показывает, что такие расчеты предоставляются не очень часто и в основном только тогда, когда в них допущены ошибки в расчете. Чтобы их не было, рекомендуем воспользоваться калькулятором расчета процентов за неправомерное использование денежных средств, которые находятся в свободном доступе в сети Интернет.

Для того, чтобы ваш иск не оставили без движения, необходимо приложить к нему все документы, которые указаны в ст. 126 АПК РФ. Помимо этого, стоит обратить внимание на некоторые изменения процессуального законодательства, о которых мы писали в Instagram.

https://www.instagram.com/p/CYYyNOGsy3y/?utm_medium=copy_link

С текстом искового заявления по этому делу вы можете ознакомиться ниже.

На сегодняшний момент дело, о котором мы вам рассказали, находится на рассмотрении Арбитражного суда Московской области. Об итогах расскажем вам позднее, следите за нашими статьями в Блоге.

Рекомендуем вам в случае, если вы решили судиться с вашим контрагентом, обратиться за помощью к юристу. Например, специалисты нашей компании имеют большой опыт работы с подобными делами.

Таким образом, в случае, если ваш контрагент не предоставил необходимые документы при передаче товара по договору купли-продажи, то вы имеете право на отказ от такого договора и возврат своих денег. Более того, если прошел длительный промежуток времени между передачей товара без документов, то вы вправе претендовать на уплату процентов за пользование вашими деньгами.

Денежные требования являются самыми распространенными заявлениями в судебных органах. В связи с этим у многих возникает вопрос: можно ли подавать иск о взыскании части долга, а не полной его суммы? В этом будем разбираться в сегодняшней статье. Другая, не менее интересная публикация на схожую тему расположена здесь. Опережая события, сразу ответим «Да» и докажем вам это не только позицией высших судов, но и нашей практической ситуацией. Хотим отметить, что для взыскания части имеющегося долга гражданам приходится обращаться в суд. Наиболее распространенным примерами исковых заявлений являются:

• иск о взыскании долга по договору подряда, аренды, займа, поставки и любого другого имеющегося в гражданском законодательстве договора;
• невыплаченные проценты;
• неосновательное обогащение;
• возмещение вреда;
• алиментные обязательства;
• невыплаченная заработная плата и т. д.

Данный перечень не является полным, в него можно включить еще несколько оснований.

Кстати, наш лайфхак о том сэкономить при оплате госпошлины.

https://www.instagram.com/p/CXQKVStsMs_/

Давайте представим коротко о чем пойдет речь в сегодняшней публикации:

• что из себя представляет иск о взыскании части долга?
• как мы осуществили взыскание долга по договору подряда: практическая ситуация;
• какова стоимость иска по взысканию долга в арбитражный суд?
• как правильно разработать иск о взыскании долга по договору подряда и что в нем указать для того, чтобы суд его удовлетворил?

Начнем с теории. Иск о взыскании части долга можно охарактеризовать как один из видов требования имущественного характера, в соответствии с которым истец просит у суда взыскать в его пользу часть денежных средств на основании заключенного договора.

Можно ли взыскать миллион по рублю? Отвечает Верховный Суд РФ.

Относительно недавно указанный судебный орган принял Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 17.12.2019 № 5-КГ19-219, 2-21/2018, в котором, собственно, содержится ответ на обозначенный вопрос.

Что произошло?

Спор между двумя сторонами:

1. АО коммерческий банк «Универсальные финансы» — истец;
2. Мирзоян Леван и Мирзоян Роберт Георгиевич — ответчики.

Суть спора: в 2014 году банк и Мирзоян Леван заключили договор кредита не довольно крупную сумму, а именно — 5 310 000 евро (сроком до 2016 года). Для того, чтобы обеспечить выполнение взятых обязательств, Мирзоян Роберт Георгиевич и банк заключили договор поручительства. В результате банк кредит выдал, а Л. Мирзоян его не вернул и образовался долг в размере 7 659 957,63 евро. Банк просил суд взыскать с двух ответчиков указанную сумму.

Решения судов:

Коротко пройдемся по решениям судов: районный суд удовлетворил иск частично; городской суд (апелляция) отменил решение первого суда и отказал в иске; кассация поставила вопрос о рассмотрении дела коллегией по гражданским делам ВС РФ и об отмене определения апелляции.

Почему апелляционный суд отказал в иске?

Суд указал, что банк не представил подтверждения того, что денежные средства были выданы именно по кредитному договору от 2014 года № 1.

Другим доводом суда явилось то, что наличествует решение районного суда, в котором этот же банк подал иск к Мирзояну Л. и Мирзояну Р.Г., который был удовлетворен, о взыскании денег по договору кредита. Однако в этом случае в исковом заявлении была указана сумма кредита 15 930 000 рублей. Обозначенные обстоятельства стали для апелляционного суда преюдициальными.

ВС РФ не согласился с апелляционным судом. Вот какие положения он выдвинул:

апелляцией было указано, что в договоре содержится только просьба о передаче денежных средств, что не свидетельствует о выдаче кредита до указанному договору;

однако ВС РФ указал, что договор считался заключенным с момента выдачи кредита;

апелляционный суд не учел и того, что Мирзоян Л. платил проценты по договору, что свидетельствует о наличии между ними заемных правовых отношений;

апелляционный суд также указал, что существует полное несоответствие между суммами, фигурирующими в настоящем деле и решении, которое постановил районный суд: речь идет о 5 310 000 евро и 15 930 рублей соответственно. Апелляционный суд указал, что ни описки, ни конвертации евро в рубли не позволят сопоставить имеющиеся суммы.

В ответ на это ВС РФ заключил следующее: гражданское законодательство не обязует кредитора взыскивать всю сумму единовременно и не содержит запрета на обращение в суд с несколькими исковыми заявлениями о взыскании долга по частям (такая возможность может быть ограничена только сроками подачи иска — исковой давностью). На это же положение ссылается и банк (истец).

Таким образом, в ответе на вопрос: Можно ли взыскать миллион по рублю? Верховный Суд РФ дает утвердительный ответ.

Итог: Верховный Суд РФ указал, что прежние решения подлежат отмене, а дело отправляется на новое рассмотрение в апелляционный суд.

Отвлечемся немного от практики и снова окунемся в теорию.

Иск о взыскании части долга: структура заявления

В данном случае требования к написанию иска довольно стандартные. Они основаны на общих правилах, которые установлены в 131 статье Гражданско-процессуального кодекса. Иск, который предполагает, например, взыскание долга по договору подрядадолжен быть составлен письменно. В нем должны содержаться:

Так называемая «шапка»иска:

• сведения о суде: наименование, адрес;
• сведения об истце (для быстрой связи следует указать номер телефона или другие контакты);
• информация об ответчике;
• цена иска (стоимость иска по взысканию долга в арбитражный суд): в цену иска входят все требуемые денежные средства, за исключением морального вреда;
• сумма государственной пошлины;

Далее по середине следует указать наименование иска, например: иск о взыскании долга по договору подряда.

После этого текст заявления следует поделить (мысленно) на смысловые части, которые будут включать в себя:

• описание основных событий;
• позиция истца;
• основания исковых требований (нормы закона);
• сами требования;
• приложения к иску.

Помните о следующих двух обязательных реквизитах: дата и подпись.

Куда необходимо обращаться с иском?

Здесь все граждане делятся на два лагеря: споры, в которых принимают участие юридические лица и индивидуальные предприниматели рассматривают в арбитраже; споры, в которых участвуют физические лица рассматривают суды общей юрисдикции. Последние делятся на мировые, городские и районные. Взыскание долга по договору подряда, например, в мировом суде возможно, если цена такого иска составляет не более 50 000 рублей. А если в таком споре участвует потребитель, то не более 100 000 рублей.

Также действует общее правило, согласно которому исковое заявление подается по месту жительства ответчика (если это арбитраж, то по местонахождению юридического лица или ИП). Безусловно закон предполагает определенные исключения, например, для потребителей есть возможность подать иск в соответствии со своим местом проживания.

Как подать иск?

Здесь тоже, думаем, что никого не удивим. Заявление можно отнести в канцелярию суда, почтой либо онлайн, используя систему ГАС «Правосудие»или «Мой Арбитр». Помните, что для подачи иска удаленно необходимо иметь электронную подпись. Дистанционно можно подать заявление как в суд общей юрисдикции, так и в арбитраж.

Какие сроки?

Положительное решение суда во многом зависит от соблюдения условия о сроке давности. В делах подобной категории применяется общий срок, равный трем годам. Важно отметить, что течение искового срока начинается с момента, когда лицо узнало (или должно было узнать) о нарушении права.

Каков размер государственной пошлины?

Сумма пошлины рассчитывается с помощью Налогового кодекса РФ (статья 333.20 НК РФ). Конкретная сумма будет известна, когда будет ясна цена иска, но при этом минимум — 400 рублей, а максимум — 60 000 рублей. Для облегчения жизни на сайте любого суда есть калькулятор госпошлины, которым удобно и несложно пользоваться. Некоторые категории лиц имеют льготы при оплате государственной пошлины.

Когда ждать возврата части долга?

Для действительного получения долга одного решения суда недостаточно. Суд фиксирует и подтверждает ваше право на получение части долга. Взысканием, в случае, если должник не хочет платить, занимаются судебные приставы.

Практический случай: взыскание долга по договору подряда

Между сторонами в 2021году был заключен договор подряда, в соответствии с которым ООО (ответчик) обязуется по заданию ИП (истец) выполнить ремонтные работы в помещении, а ИП обязуется создать ООО необходимые условия для выполнения работ и материалов в срок и на условиях, указанных в соглашении. Срок исполнения договора стороны первоначально установили в 30 рабочих дней, однако ответчик не уложился в этот срок.

Согласно приложению к договору общая сметная стоимость сметных работ составляет 689 590 рублей 35 копеек. После чего еще одним дополнительным соглашением общая сметная стоимость увеличилась до 801 014 рублей 11 копеек, а срок исполнения передвинут. При этом дополнительное соглашение под №3 ИП неизвестно, это проект, предложенный ООО, а дополнительные соглашения №1 и 2 не заключались.

В соответствии с положениями договора срок проведения работ в целом составляет 30 рабочих дней с момента начала работ. Ответчик приступает к выполнению работ в течение 5 рабочих дней с даты поступления первого авансового платежа, при условии подписания и получения экземпляра договора.

Ответчик должен был начать работу 05.07.2021 и завершить ее не позднее 25.08.2021 (срок, установленный дополнительным соглашением №3). Первый авансовый платеж в размере 396 061 рублей 56 копеек был осуществлен ИП в день заключения договора — 02.07.2021. Позднее, на основании счета, выставленного подрядчиком, заказчиком был осуществлен платеж на сумму 166 208 рублей.

В соответствии с Актом приемки выполненных работ всего их выполнено на 356 910 рублей 66 копеек. Однако на момент подачи иска ООО не выполнил ремонтные работы в объеме, пропорциональном поступившим платежам. Истец суммарно оплатил 562 269 рублей 56 копеек, а ответчиком исполнено только на 356 910 рублей 66 копеек. То есть ООО не выполнило работу на полную оплаченную сумму.

В этой связи нами были рассчитаны сумма основного долга и сумма неустойки. Стоимость иска по взысканию долга в арбитражный судполучилась 224 251 рубль 90 копеек.

То есть ответчик в какой-то момент просто решил увеличить стоимость работ в 2 раза, на что ИП был не согласен и в ответ получил отказ ООО от выполнения услуг и появления на объекте, получив оплату.

По итогу ИП вынужден был защищать свои права в судебном порядке, требуя выплаты суммы основного долга, неустойки и размера государственной пошлины.

Прикладываем разработанное нами исковое заявление. Ответа на него мы пока что не получили. Расскажем об окончании данного дела в следующих публикациях.

Таким образом, подводя итог публикации, выделим самое главное: часть долга вполне возможно взыскать таким же образом, как и всю сумму полностью. Долговые обязательства — самая распространенная причина обращения в суд. Причем споры могут быть рассмотрены в арбитраже, если вы ИП или юридическое лицо (как в нашем практическом примере) и в судах общей юрисдикции, если вы физическое лицо. Размер государственной пошлины рассчитывается исходя из цены искового заявления (но не более 60 000 рублей). В случае победы в суде оплаченная вами сумма пошлины может быть взыскана с ответчика. Кроме этого, могут быть взысканы неустойка и расходы на юридическое сопровождение.

Для того, чтобы взыскать максимально возможную сумму, следует обращаться к специалисту. Юрист поможет не только грамотно составить исковое заявление, но и будет сопровождать вас на всех этапах обращения в судебные органы. Кстати, с юристом ваши шансы на досудебное разрешение спора будут намного выше: вы сэкономите не только нервы, но и время и средства. Узнать подробную информацию о предоставляемых нами услугах вы всегда можете, перейдя по этой ссылке. Если после прочтения статьи возникли дополнительные вопросы, готовы на них ответить.

Госзаказчик не платит и нужно идти в суд по госконтракту? Заказчик отказывается от приемки результата работ? Все это мы называем строительный спор в суде. Данная категория споров относится к одной из ведущих в практике нашей компании. В этой статье на нашем примере разберем ключевые особенности строительных споров.

Наш подкаст на тему «Строительные споры в суде» → 

Заключение договора строительного подряда

Между нашим клиентом (подрядчик) и МУПом (заказчик) заключен договор строительного подряда на выполнение ремонтных работ автомобильной дороги. В нашем случае договор подряда заключался на аукционе с соблюдением правил Закона № 44-ФЗ, так как заказчиком выступает муниципальное предприятие с целью обеспечения нужд муниципалитета.

Советы по заключению гос. контрактов: На стадии заключения муниципального контракта убедитесь, что все его условия соответствуют закону. Также следует обращать внимание на соблюдение процедуры торгов. Негативные последствия признания аукциона недействительным по жалобе в фас на администрацию коснутся не только заказчика, но и победителя аукциона.

Также нужно запомнить, что изменение условий контракта после того, как заказчик и подрядчик поставили на нем свои подписи, практически, не допустимо (ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ). Исключения: изменение объема работ не более чем на 10 % и пропорциональное изменение цены контракта (для контрактов, не связанных со строительством). В строительных контрактах может быть предусмотрено изменение объема работ и более чем на 10 %, но цена контракта все равно не может увеличиться более чем на 10 %. Другие исключения очень редкие и к обычном закупкам не применяются. Дополнительные соглашения об изменении условий первоначального контракта признаются ничтожными. В качестве последствий ничтожности применяется возврат всего полученного по данному контракту (например, дополнительного финансирования), а также взыскание с подрядчика процентов по ст. 395 ГК РФ.

Исполнение договора строительного подряда

В нашем строительном контракте перечень всех видов работ, их объем и используемые материалы были обозначены в техническом задании. Но оказалось, что данных материалов хватило только на половину работ.

Гражданский кодекс устанавливает общее правило: подрядчик должен выполнить работы в объеме, предусмотренном техническим заданием, ровно из тех материалов, которые зафиксированы в техническом задании, и по цене, отраженной в смете (п. 1 ст. 743 ГК РФ). Но есть два способа увеличить цену работ:

Способ № 1. Подрядчик, выполняя работы, обнаружил, что в техническом задании учтены не все работы; для качественного результата необходимо выполнить дополнительный объем работ. В этом случае, очень важно соблюсти процедуру сообщения заказчику о выявлении дополнительного объема работ (п. 3 ст. 743 ГК РФ). Направляем уведомление заказчику способом, который указан в вашем договоре. Ждем 10 дней. Если ответ не поступил, подрядчик обязан приостановить работы. То, что потеряет подрядчик в период простоя, будет возмещено заказчиком в качестве убытков, если будет доказана реальная необходимость в дополнительном объеме. В итоге, заказчик и подрядчик либо подписывают дополнительное соглашение на увеличение объема работ и соответствующее повышение стоимости, либо подрядчик в судебном порядке взыскивает стоимость дополнительного объема работ, а также свои убытки.

Судебная практика использует очень жесткий подход к соблюдению данной процедуры. Если даже заказчик подпишет акт-приемки работ, в который включен дополнительный объем, обязанность по оплате возникнет только в части работ, предусмотренных технической документацией. Считается, что акт приемки подтверждает факт выполнения работ. А это не то же самое, что согласие на дополнительный объем (пункт 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 51 от 24.01.2000 по вопросам строительного подряда).

Способ № 2. В данном случае дополнительные работы не потребовались. Просто, фактическая стоимость работ превысила смету на 10 % (и более) по независящим от подрядчика причинам. В такой ситуации подрядчик вправе потребовать пересмотра сметы, если докажет, что со стороны заказчика допущены существенные нарушения договора (п. 3 ст. 744 ГК РФ).

Выбрать можно любой способ, который подходит к вашей ситуации. Но объединяет эти два способа одно – очень сложно доказать, что, действительно, возникла объективная необходимость внести изменения в смету. Без юриста по строительным спорам здесь не обойтись.

Мы воспользовались первым способом. В своем уведомлении заказчику мы описали дополнительный объем работ, которые не учтены в смете, но без которых контракт невозможно исполнить. Также мы сообщили о приостановлении работ.

(Не)исполнение договора строительного подряда, или «ответный удар» заказчика

Как мы и предполагали, заказчик не собирался согласовывать дополнительный объем и вносить изменения в смету. Вместо этого, заказчик заявил о дефектах в уже выполненных работах. Заказчиком в одностороннем порядке составлен акт промежуточного контроля выполненных работ. Представители подрядчика не вызывались на осмотр объекта. Подрядчик со своей стороны не признал, что в выполненных работах присутствуют какие-либо недостатки. В таких ситуациях вопрос о качестве работ отдается на откуп независимой экспертизы (п. 5 ст. 720 ГК РФ).

Обязательный претензионный порядок

Чтобы начать строительный спор в суде, сначала нужно направить претензию заказчику. В претензии нужно указать, из чего возникли ваши требования, и четко их сформулировать. По общему правилу, срок ответа на претензию – 30 календарных дней. Для договора подряда законом исключений не предусмотрено. Более короткие или, наоборот, более длинные сроки могут быть определены в договоре.

Строительный спор в суде

В нашем случае заказчик добровольно не оплатил работы, что породило необходимость инициировать в суде строительный спор. Адвокат составил иск о взыскании долга.

28 января 2021 года наш иск принял к производству Арбитражный суд Чукотского АО (дело № А80-24/2021). Кстати, мы не летаем на Чукотку, а участвуем в онлайн-заседаниях. О том, как поучаствовать в онлайн-процесс читайте в нашей статье.

Любой юрист по строительным спорам подтвердит, что суды по договорам подряда крайне редко обходятся без экспертизы. Перед экспертами обычно ставятся вопросы о качестве  выполненных работ, о соответствии технической документации требований ГОСТов и СНиПов и т.п. Например, рассмотрим наш строительный спор. Адвокат сформулировал такие ключевые вопросы эксперту:

 — Какой объем материалов (грунт, ПГС, щебень, песок и т.п.) был израсходован подрядчиком при выполнении Контракта (и приложений к нему)?

— Какой объем материала (грунт, ПГС, щебень, песок и т.п.) необходим для исполнения работ по Контракту (и приложениями к нему), учитывая имеющиеся неровности участков и необходимую высоту насыпи по СНиП 2.05.02-85. «Автомобильные дороги»?

— Какой объем работ по Контракту (и приложениями к нему) исполнен Истцом?

— Соответствует ли качество отремонтированных Истцом участков дорог требованиями, предъявляемым законодательством РФ?

Обратите внимание, что в соответствии со ст. 82 АПК РФ в ходатайстве о назначении экспертизы должны быть не только сформулированы вопросы эксперту, но и указаны конкретные экспертные организации, которым вы предлагаете поручить экспертизу. К ходатайству приложите согласие экспертного учреждения на экспертизу. Также заранее позаботьтесь о внесении денег на депозит суда для перечисления их в будущем экспертов. Платежное поручение (чек-ордер) также приложите к ходатайству.

Не обойдется без экспертизы и наш строительный спор. Адвокат заявил ходатайство о назначении экспертизы, и оно удовлетворено судом. Мы уверены, что преодолеем все сложности, связанные с проведением экспертизы на Чукотке: в нашем населенном пункте нет экспертов с соответствующей квалификацией, а самолет туда летает раз в неделю. Но мы не волнуемся из-за несения больших затрат на экспертизу. Впоследствии все судебные расходы будут взысканы с проигравшей стороны.

Подведем итог. Строительный спор в суде – это наша специализация. Мы занимались, буквально, всеми категориями строительных споров: от банкротства застройщика до суда по госконтракту. Если вам нужен юрист по строительным спорам, смело обращайтесь к нам. Мы, действительно, имеем богатый опыт строительных споров, о чем вы можете почитать в нашем блоге, посмотреть на YouTube-канале и послушать в подкасте.

Наверняка, каждый из вас, после посещения пары тройки заседаний в суде, неизбежно приходил к выводу о том, что дела рассматриваются очень долго. А если вам повезло, и вы не были никогда в судах, то поверьте людям, которые проводят 20% жизни там. Это долго. И даже не важно пытаетесь ли вы взыскать долг в арбитражном суде или обязать контрагента заключить договор. Это почти всегда очень долго.

Наш рекорд — это покинуть Арбитражный суд г. Москвы в 22.30, хотя заседание должно было начаться в 16.00.

Огромное количество заседаний, которые бесконечно переносятся. Многие процессы затягиваются на год, возможно и не один. Именно поэтому неудивительно, что частенько люди решают, что проще простить долг незначительный долг, чтобы не тратить нервы на похождения в суд.

Однако существует достаточно простой способ защитить свои интересы эффективно и без огромной затраты времени. Да, наверняка вы уже догадались о том, что речь пойдет об упрощенном производстве.

Кстати, наш подкаст на эту тему тут → 

Упрощенное производство – это специальный порядок рассмотрения дела, при котором существенно сокращены сроки и нет многих формальностей, которые присутствуют в обычном процессе. Но при этом дело рассматривается подобно тому, как оно рассматривалось бы в обычном процессе. Проще говоря, подал иск и все, забыл. Заседаний нет, суд примет решение по имеющимся документам. 

Стоит отметить, что не каждый иск о взыскании долга в арбитражном суде может быть рассмотрен в порядке упрощенного производства. В данном вопросе закон устанавливает определенные ограничения по сумме долга.

Так, иск о взыскании долга в арбитражном суде будет «подпадать под упрощенку», если:

• истец – юридическое лицо и он хочет взыскать долг в размере не больше, чем 800 000 рублей;
• истец — индивидуальный предприниматель и он хочет взыскать долг в размере не больше, чем 400 000 рублей.

Нужно отметить, что более подробно об этой процедуре можно прочитать в 29 главе АПК РФ. Мы лишь кратко остановимся на плюсах этой процедуры и основных моментах, с которыми вам придётся столкнуться при подаче иска о взыскании долга в арбитражный суд.

Наша видеоинструкция о том, что просто провести дело без участия в суде.

А в чем же п�